最新合同签署页不在一页(优质9篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

合同签署页不在一页篇一

具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的通用合同条款。

2、专用合同条款

具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的专用合同条款，应结合通用合同条款一起使用。以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。

（1）合同价款的确定与支付

一、合同价款的确定，根据以下条确定：

1、中标总报价；

2、按招标文件约定的计价依据编制并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认的施工图预算。

二、工程预付款：

1、预付款比例的计算基数为。

（1）合同总价。

（2）年度工程计划资金额度。

（3）实体性消耗金额、非实体性消耗金额。

2、工程预付款支付的比例为上述确定的计算基数的。

（1）10%。

（2）20%。

（3）30%。

3、支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。

4、发包人不按约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付的，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算），并承担违约责任。

5、预付的工程款应在工程进度款中进行抵扣。

三、工程款的支付：

1、支付方式：。

（1）按月结算与支付。即实行按月支付进度款、竣工后清算的办法。

（2）分段结算与支付。即当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。

2、工程量的计算

（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

（3）对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予支付。

3、支付期限及额度：根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按工程价款的向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

（1）70%

（2）80%

（3）90%

4、发包人不按约定支付工程进度款应承担的责任：

率计算）。

（2）发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

（2）工程结算

一、工程量的调整：

1、发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整：

（1）发包人提供的工程量清单的数量有误；

（2）非承包人原因的变更引起的工程量变化；

（3）发包人及监理人签证引起的工程量调整；

（4）招标文件中的暂定工程量部分。

2、变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认。

二、单价的确定

（1）合同中有类似变更工作的子目的，应采用该子目的单价。

（2）合同中没有类似变更工作子目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，并按中标浮动率进行浮动[中标浮动率=（不含暂列金额、暂估部分金额的中标价/不含暂列金额、暂估部分金额的招标控制价—1）×100%]，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。

（3）除特大型工程外，凡合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同造价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。

三、合同期间人工、材料、机械等价格波动引起合同价格的调整：

1、人工价格调整方法：即对人工价格根据合同工期内各期《宁波建设工程造价信息》（综合版）上发布的人工市场信息价格的平均价进行补差调整。

2、工料单价法计价项目材料价格调整方法：

（2）无信息价的材料，承发包人根据双方确认的市场价格进行补差调整。无信息价材料价格一经确定后，不再浮动。

3、综合单价法计价项目材料价格调整方法：合同期内，当占工程合同造价1%及以上的主要建筑材料价格波动幅度超过%时，允许承包人对超过部分进行补差调整，调整方法参照工料单价法计价项目。

（3）材料和设备供应

一、发包人供应材料、设备

发包人供应材料、设备：。

凡实行招标投标的政府投资项目，设立暂估价的材料、设备必须由业主方供应，估价材料或设备总价值50万元以上的必须通过招标方式确定供应商。

发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：。

1、赔偿承包人的直接经济支出(主要指差价、返工停工损失等)；

2、赔偿承包人由此而造成的质量、工期违约损失；

二、承包人采购材料、设备

承包人采购材料、设备：。

1、全部由承包人采购；

2、除发包人供应的设备材料外。

三、对承包人采购的设备材料的特殊要求：。

（4）保修

一、国家规定的一般工程保修期限为：

1、基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础工程和主体结构工程，为设计

文件规定的该工程的合理使用年限；

3、供热与供冷系统、为2个采暖期、供冷期；

4、电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

5、本项目的保修期限约定：。

二、保修担保的金额为本工程结算价款的%，可采用的保修担保形式：。

1、银行保函；

2、保修保证金的方式；

采用银行保函的保修担保应在履约担保完结前出具。

三、各担保部分的保修担保金额将在上述2、3、4、5款相应的保修期满后28天内分别结清。采用银行保函作为保修担保的承包人，应在完成保修义务部分的保函结清之前，重新按规定提交未完成保修义务部分的银行保函或保修金。

（5）工程履约担保和发包人支付担保

一、承包人的工程履约担保金额和方式根据投标文件中的承诺确定。

二、发包人工程款支付担保

1、发包人的工程款支付担保采用方式：

（1）银行保函；

（2）直接向承包人提交（支票、银行汇票）。

2、发包人的工程款支付但保的金额与承包人的履约担保金额对等。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

合同签署页不在一页篇二

艺人签约合同范本【一】甲方： (以下简称甲方)乙方：身份证明号码： (以下简称乙方)根据甲乙双方协商，就签约代理事项，达成如下协议：甲方的权利与义务：

二、 甲方负责乙方的艺术形象、艺术定位、宣传定位等总体包装的设计策划;

三、 甲方负责乙方创作作品的出版、各种演出活动的联系、以及全面代理事宜;

十、 甲方根据乙方个人情况和要求，负责安排乙方进入艺术院校继续深造;十

二、 乙方必须服从甲方各项规章制度，乙方违约三次甲方有权取消乙方的演出资格和合约规定的其它资格。乙方的权利和义务：

一、 乙方自愿遵守甲方的各项管理制度;

五、 乙方依据国家《税法》的有关规定，自行交纳个人所得税，甲方对此不承担责任;

六、乙方被甲方吸收为专(兼)职艺员后，应向甲方交纳年人民币为管理费、建档费和存档费，元人民币的艺术照和生活照(由专业摄影师统一拍照)，乙方交纳的管理费一经鉴定，甲方不予退还。

七、乙方应向甲方一次性-交纳签约费元，抵押金元，抵押金在合同期满甲方将如数退还(凭本公司所开的收据)。注1：乙方如违反本公司以下几条甲方将不予退还抵押金：

1)演出期间迟到或不到，造成损失者;

2)演出期间无故离开，影响演出者。注2：乙方如违反本公司以下几条将扣除抵押金元人民币：

1)在演出期间给本公司带来声誉及利益损害者;

2)在组织演出和排练期间无故不到或早退者;

3)在演出或排练期间损坏道具者(道具按实际价格赔偿)。附则：

3、本责任书自双方签字(盖章)之日起生效。甲 方： 影视文化艺术发展有限公司乙 方： (签章)经 办 人： 签 约 人：电 话： 电 话：________年____月____日________年____月____日演员合同书【二】聘用方：罗及其团队 摄制组：罗团队 (以下简称甲方) 受聘方姓名：邱 (以下简称乙方)地 址：中国____市____区城南华光小区编码：400700电 话：138x5275身份证号：甲方因拍摄需要，聘请乙方任《那群二货的梦想 》摄制组饰演 白木贴 角色。乙方必须凭有效证件，方可与甲方签订协议。甲乙双方本着自愿、平等的原则，经过友好协商，达成以下协议：

一、 聘用时间：

1、自________年____月____日至________年。

2、在上述聘用时间内，乙方需专职从事甲方(剧组)工作，为甲方提供有效的服务，如有特殊情况，须征得甲方同意，不能影响甲方的正常工作。

二、 酬金发放 乙方按本协议的规定向甲方提供服务并完全履行了义务，甲方需向乙方支付酬金。酬金的发放按下列方式执行：拍摄过程中不定时发放。

三、权利与义务：

1、 乙方在甲方(剧组)工作期间，应以认真负责的态度积极主动完成本职任务，严格遵守剧组有关规定及国家法规。乙方不得擅自离开工作岗位，如影响拍摄进度给甲方(剧组)造成不良影响和经济损失，甲方有权要求乙方必须赔偿所造成的经济损失，并承担甲方已付酬金五倍的违约金，乙方须确认对此无任何异议。

2、 乙方受聘参加甲方(剧组)的拍摄制作，有义务接受甲方(剧组)管理，遵守甲方(剧组)管理规定。乙方除了因伤病救治不能工作外，均应按照甲方(剧组)指定的时间、地点工作，不得迟到或早退。如有迟到或早退，制片组将按照每日甲方(剧组)实际发放费用除以迟到或早退的分钟数，从酬金中扣除。乙方因病请假时，须向甲方提交医院出具的有效证明，甲方批准后方可休假，否则视为乙方旷工，按缺勤处理。(在甲方认为有必要的情况下，乙方应到甲方指定医院查验病情，如乙方拒绝，原医院证明无效)。

3、 乙方在拍摄期间，自己保管好个人财务，一旦丢失自己负责，不能影响到甲方的正常拍摄工作，乙方如影响甲方的正常拍摄工作，甲方有权追究并处以罚款，严重者甲方有权解除乙方合同。

4、 乙方受聘参加甲方(剧组)的拍摄过程，有义务接受制片组安排的工作。未经制片组同意，乙方不得于本剧未拍摄完成时退出甲方(剧组)。乙方不得在未经制片组同意的情况下，在本合同的有效期内，因接受非甲方的约请而中断、终止乙方在本合同中的责任和义务。否则视为违约,甲方有权追究乙方的经济责任和法律责任。

5、 乙方在本剧组使用甲方款项购买及甲方交其使用的器材、道具、服装及各种物品均属甲方所有，乙方应妥善使用，并尽力使其完好，未经甲方同意，不得随意处置上述物品。乙方亦不得以该剧受聘工作的名义，未经甲方同意，将购买物品据为己有，否则应向甲方按价双倍付款。

6、 受聘的工作人员，未经上报并获得许可，所购买一切物品不予报销。

7、 甲方有权安排投资、发行、宣传等有关人员在不影响本剧组拍摄的情况下参观拍摄现场，乙方不得因故影响拍戏。

8、乙方在受聘期间，如无故迟到、早退、旷工、不服从甲方管理，以至影响工作质量和进度、造成经济损失，甲方视情节轻重对乙方进行批评教育和经济处罚。屡教不改者，甲方有权解除合同并拒付酬金。必要时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

四、违约责任：

1、本协议因甲方不能履行，甲方应视具体情况，承担以下经济责任：

a、协议已签订，但乙方尚未正式开始投入工作，甲方预付乙方的10%酬金，乙方可不退还甲方。

b、协议已签订，双方均已投入工作，中途不能继续履行，甲方需按乙方实际完成的工作量支付酬金。

2、本协议因乙方原因不能履行，乙方视具体情况应承担以下经济责任：

a、协议已签订，乙方未正式投入工作，乙方除如数退还甲方预付的酬金外，另外支付同等数额的赔偿金。

b、协议已签订，双方均已投入工作，中途不能继续履行，乙方除如数退还甲方支付的酬金外，须给甲方在场的实际损失进行赔偿。情节严重者，甲方有权通过法律程序追究乙方责任。

3、剧组由种种原因导致拍摄超期，甲乙双方须依各自原因承担以下责任：

c、由于甲乙方之外的其他因素导致的拍摄超期，双方协商解决。

4、乙方在聘期内，与自己所在单位的一切纠纷，与甲方无关，由乙方自行解决。

5、因不可抗拒力导致本协议不能履行，双方不承担经济和法律责任，本协议自然终止。 因不可抗力造成延期，甲、乙双方协议自然延期，甲、乙双方均不承担 责任。

五、 作权归属：

1、 根据《中华人民共和国著作权》第二章第二节第十五条的规定，乙方确 认参加拍摄的《那群二货的梦想》中，本人只有享有著作权的署名权，其他权利归甲方所有。

2、甲方根据乙方在创作中的贡献，实事求是地决定乙方在本片中的广告、宣传品中的地位，不能忽视乙方在本片创作中的作用。

3、乙方保证在聘用期间及聘用后维护本片及摄制组的名誉，在未经甲方认可的情况下，不得以甲方名义对外活动，不得以甲方的名义从事任何赢利行为，乙方有责任和义务参加本片摄制完成后的宣传发行工作。

六、 甲乙双方对本协议如有补偿和修改，须经甲乙双方友好协商并形成文字作为本协议的补充条款，否则无效。

七、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

合同签署页不在一页篇三

地址：________________

乙方：________________

身份证号：________________

通讯地址：________________

通讯号码：________________

根据双方协商，就签约代理事项，甲乙双方达成以下协议：

第一条合同范围：

1、甲乙双方签订合同，乙方即为甲方的签约演员，甲方即为乙方唯一的独家经纪人。

乙方为甲

方独家提供演艺服务。

甲乙双方达成共识，双方共同发展，共同获益。

乙方一切与演艺活动的所

有商业行为，均应完全依照本合同的相关约定。

2、演艺活动内容包括：符合中华人民共和国法律、法规规定的并为之允许的录音、舞台、演唱、剪彩、登台演出、模特等有关演艺事业需要的活动。

第二条合同期限：

自合同签订之______日起，本合同有效期______年，至______年______月______日合同终止。

第三条甲方的责任、权利和义务：________________

及表演事业，乙方应尊重甲方的努力和劳动

2、甲方负责乙方的艺术形象、艺术定位、宣传定位等总体包装的设计策划

3、甲方负责乙方创作作品的岀版、各种演岀活动的联系、以及全面代理事宜

的管理

7、甲方安排乙方所参加的演岀活动相关食宿行的所有费用，均由甲方负责(按公司规定标准)。

第四条乙方的权利与义务：

1、乙方自愿遵守甲方的各项管理制度

方造成包括可期望利益在内的任何损失。

同时，乙方未经甲方书面同意，不可参加任何第三方安

排的演艺活动及演艺活动相关的事宜

4、合约期间，乙方不得与除甲方外的第三方签订任何与演艺活动相关的合同。

乙方保证不以个

方式追加代理费的权利，并由乙方承担违约责任。

5、乙方依据国家《税法》的有关规定，自行交纳个人所得税，甲方对此不承担责任。

注：乙方如违反本公司以下几条甲方将向乙方追究赔偿：

1)演岀期间迟到或不到，造成损失者

2)演岀期间无故离开，影响演岀者

3)在演岀期间给本公司带来声誉及利益损害者

4)在组织演岀和排练期间无故不到或早退者。

第五条违约责任：

济损失进行双倍赔偿

间所有相关权利。

第六条合同的解除：

1、如乙方因为疾病或伤残、毁容、失声等，无法继续进行演艺事业的，甲方随时有权书面提请终止本合同，而不按违约处罚。

2、经乙方同意，甲方可将乙方转签给其他公司，所有转让费用，由甲方所得。

3、在甲乙双方共同自愿无条件解除本合同的条件下，本合同可提前解除。

第七条其他条款：

系统设计、技术等，双方均需为对方保守秘密，非经对方书面同意，任何一方均不得向任何第三方泄露、给予或转让该信息。

2、本合同解释权在甲方。

有效期______年，期满后自动解除。

同等条件下，甲方具有续约的优先权。

仲裁机构或法院起诉

4、如有未尽事宜，经双方协商签订补充合约，与本合约具有同等法律效益。

5、此合同一式份，具有同等法律效力。

双方各持份。

6、本合同书自双方签字(盖章)之______日起生效。

签约人：________________

甲方：

________________

电话：________________

乙方：

________________

电话：________________

合同签署页不在一页篇四

经甲乙双方协商一致，现达成以下补充协议。(作为《劳动合同》第十二条的“双方认为需要约定的`其他事项”的内容：

(一)乙方入职甲方公司前，应确认对原单位已解除劳动合同，保证与原单位在工作期间无

保密和竟业限制的约定，如乙方有隐瞒或欺骗行为，甲方不承担乙方违反保密协议或竟业限制协议的任何责任或承但责任后依此向劳动者进行追偿。

1、对生产、经营和工作造成的经济损失;

2、因获取商业秘密给原用人单位的经济损失;

(二)乙方在《劳动合同》中提供的“现住址”、“联系电话”均为乙方真实有效的通讯地址和联系方式，若有变动乙方应在三日内以书面形式或者口头形式通知甲方，甲方按原地址送达即视为有效的传送。

(三)乙方入职甲方公司后，应确保个人资料真实有效，因乙方个人资料不真实有损公司名誉的，甲方有权开除并不做任何补偿。

(四)出现下列情况之一者，视情节轻重给予警告、记过，并处500元罚款。

1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;

2、商业内容和技术内容的;

3、利用职权强制他人违反保密规定的;

4、泄露个人薪资福利造成其他员工情绪不稳定的;

5、泄露公司委托个人保管的机密信息。

2、未经甲方同意从事兼职工作者;

3、对所属员工疏于管理而致使工作任务计划不能完成或造成经济损失的;

4、严重违反甲方规章制度的;

(五)乙方以下行为给甲方造成重大经济损失的，甲方有权向人民法院提起诉讼追回损失费用以及追究法律责任。

2、未经允许乙方利用甲方名义与外人勾结达成共识谋取甲方利益违备甲方真实意愿的;

3、贪污、盗窃、与外人勾结造成甲方经济损失的;

(六)本补充协议作为双方《劳动合同》的补充协议，自双方签字盖章后生效，并与《劳动合同》具有同等效力。双方履行劳动合同的过程中有与本补充协议冲突的，甲乙双方应在签订本补充协议3日内补正。

甲方：乙方：

日期：日期：

合同签署页不在一页篇五

合同签署页不在一页篇六

1、项目变更须有文字约定，详细注明变更数量及价格并经业主和监理人员签字认可，方可作为结算依据。

2、保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的，乙方应承担更换责任。

3、禁止非本工地施工人员在现场进餐和私自留宿，由此造成的治安问题由装饰企业承担全部责任。

4、工程量验收按实际量决算，工程中非业主意愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款，工程报价和竣工结算的水电报价误差不得超过5%;超出部分由施工方承担(增加项目除外) ;业主需增加项目的价格参照合同单项报价执行。

5、水路改造后进行打压试验，实验方法和试验结果要符合国家标准;如果施工单位未能打压或未按国家标准打压，由此造成的任何损失均由施工方承担。

6、现场施工人员必须进行施工现场成品保护，因施工不当造成业主财物损坏, 由施工方承担赔偿责任。

7、由于施工方造成的一切安全事故，由施工方承担全部责任。

8、保修期间业主通知施工方需要维修的，施工方必须在24小时内到达现场，未在24小时内到场的由施工单位赔偿业主合同价的1%。

9、乙方施工所用的材料必须与乙方提供的预算书中所列的材料名称规格一致，且必须是正宗合格产品，不得提供假冒、伪劣产品，如使用假冒、伪劣产品施工的，必须重新使用正宗合格产品进行返工，由此发生的一切费用由乙方承担。

10、本《补充条款》的内容有效期至保修期结束。

甲方(业主) : 日 期:

乙方(施工方) : 日 期:

合同签署页不在一页篇七

甲方：工有限公司

乙方：

丙方：学院

甲、乙、丙三方本着平等互利、共同协商的原则，就甲方选用丙方毕业生事宜，在原有《就业协议书》基础上达成如下补充协议：

一、乙方应按国家就业规定，向甲方如实介绍自己的情况，了解单位的使用意图，表明自己的就业意见，在规定的时间内到甲方报到，若遇到特殊情况不能按时报到，需征得甲方同意。

二、甲方要如实介绍本单位的情况，明确乙方的要求及安排意向，做好各项接收工作。

凡取得毕业资格，用人单位不得以学习成绩为由提出违约，未取得毕业资格，本协议无效。

三、丙方要如实向甲方介绍乙方的情况，做好推荐工作，甲方同意录用后，经丙方审核列入建议就业计划，报国家教育部批准，丙方负责输出派遣手续。

四、丙方应在乙方毕业前安排体检，乙方凭身份证、学历证、体检报告(要求无传染性疾病)等资料到甲方报到。

五、甲方免费提供工作餐及安排住宿，床上用品由甲方提供，日常生活用品自理。

六、甲方免费提供乙方工作服装、劳保用品及节假日福利(按甲方相关规定执行)。

七、乙方服从甲方的工作安排，如因工作需要延长工作时间或加班的，按甲方的相关规定执行。

八、乙方因工作导致的工伤事故，甲方负责按劳动保护条例承担相关费用。

但工作时间之外的事故医疗费用自理。

九、甲方承担乙方从学校所在地前往甲方的交通费用(茂名至海南)(毕业生凭票报销)。

在试用期内，乙方确因严重违纪，或因个人原因擅自提前离职的交通费用由乙方自理。

经双方核实，若给甲方造成经济损失的，甲方有追究其经济赔偿的权利，乙方应予以配合解决。

十、甲方根据工作需要负责对乙方进行必要的专业知识、职业道德、岗前技能和规章制度的培训。

不得侵害乙方的人身合法权利，强迫其劳动。

十一、在合同期限范围内，未经甲方允许，如乙方擅自离开工作单位(到甲方以外单位就业或私自回家的)，届时甲方与乙方的协议(合同)自动终止，甲方有权按公司相关规定进行处理直至辞退。

十二、乙方在合同期间，如发现有违纪、违规行为，或给甲方利益造成重大损失的，按甲方相关规定进行处罚直至辞退。

十三、甲方在做出辞退决定之前，应及时通知乙方，并将书面意见告知乙方。

十四、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，不做有损于甲方企业形象的事情。

十五、乙方正式上岗后，根据甲方的要求，充分发挥所学专业的技能和特长，保质保量完成各项工作任务，努力使服务工作规范化，遵守职业纪律、培养良好的职业道德观念。

十六、本协议经各方签字、盖章后生效。

三方都应严格履行本协议，若有一方提出变更协议，须征得另两方同意;若一方违反本协议，由违约方向另两方各交纳违约金元。

十七、本协议与原协议具有同等法律效力。

十八、本协议一式四份，甲方执两份、乙丙两方各执一份，复印无效。

甲方单位(盖章)：乙方签字(盖章)：丙方代表签字(盖章)：

签订日期：年月日

合同签署页不在一页篇八

乙方：________________

签订日期：____________年______月______日

地址：________________

乙方：________________

身份证号：________________

通讯地址：________________

通讯号码：________________

根据双方协商，就签约代理事项，甲乙双方达成以下协议：

第一条合同范围：

1、甲乙双方签订合同，乙方即为甲方的签约演员，甲方即为乙方唯一的独家经纪人。乙方为甲方独家提供演艺服务。甲乙双方达成共识，双方共同发展，共同获益。乙方一切与演艺活动的所有商业行为，均应完全依照本合同的相关约定。

2、演艺活动内容包括：符合中华人民共和国法律、法规规定的并为之允许的录音、舞台、演唱、剪彩、登台演出、模特等有关演艺事业需要的活动。

第二条合同期限：自合同签订之______日起，本合同有效期______年，至______年______月______日合同终止。

第三条甲方的责任、权利和义务：________________

6、甲方安排乙方所参加的演岀活动相关食宿行的所有费用，均由甲方负责(按公司规定标准)。

第四条乙方的权利与义务：

1、乙方自愿遵守甲方的各项管理制度

4、合约期间，乙方不得与除甲方外的第三方签订任何与演艺活动相关的合同。乙方保证不以个人身份委托他人，以任何方式收取由甲方代理的演岀收入，若发生此类情况，甲方保留其以各种方式追加代理费的权利，并由乙方承担违约责任。

5、乙方依据国家《税法》的有关规定，自行交纳个人所得税，甲方对此不承担责任。

注：乙方如违反本公司以下几条甲方将向乙方追究赔偿：

1)演岀期间迟到或不到，造成损失者

2)演岀期间无故离开，影响演岀者

3)在演岀期间给本公司带来声誉及利益损害者

4)在组织演岀和排练期间无故不到或早退者。

第五条违约责任：

2、甲乙双方的其中任何一方如因违反本合约的相关条款，提岀提前终止本合同或违约一方造成守约一方无法继续履行本合同，守约一方不得不提前终止本合同，违约一方等于自动放弃合约期间所有相关权利。

第六条合同的解除：

1、如乙方因为疾病或伤残、毁容、失声等，无法继续进行演艺事业的，甲方随时有权书面提请终止本合同，而不按违约处罚。

2、经乙方同意，甲方可将乙方转签给其他公司，所有转让费用，由甲方所得。

3、在甲乙双方共同自愿无条件解除本合同的条件下，本合同可提前解除。

第七条其他条款：

1、合约期内，甲乙双方的任何一方，不经另外一方同意，均不得将本合约的内容向第三方进行披露甲乙双方由于合作从而了解或接触到的对方的机密资料和信息，包括工程流程、商业计划、系统设计、技术等，双方均需为对方保守秘密，非经对方书面同意，任何一方均不得向任何第三方泄露、给予或转让该信息。

2、本合同解释权在甲方。

有效期______年，期满后自动解除。

同等条件下，甲方具有续约的优先权。

4、如有未尽事宜，经双方协商签订补充合约，与本合约具有同等法律效益。

5、此合同一式份，具有同等法律效力。

双方各持份。

6、本合同书自双方签字(盖章)之______日起生效。

签约人：________________

电话：________________

乙方：________________

电话：________________

合同签署页不在一页篇九

经双方协商一致，针对就业协议书(编号：)约定如下补充条款：

一、为维护协议的严肃性，对本协议书约定违约金，违约金标准如下：

1、20xx年1月31日前违约，违约金3000元;

2、20xx年2月1日后违约，违约金6000元。

二、出现下列4种情况时，用人单位单方面解除本协议不负违约责任。

1、应聘者经体检不符合公司用人要求的。

2、应聘者未能正常获得学历、学位等相关证书的。

3、应聘者故意隐瞒与公司用人条件相关情况的。

4、应聘者在试用(或实习、见习)阶段证明不能胜任工作的。

公司代表签字：学生签字：

年月日年月日