服务月是一个集中展示服务成果和服务理念的机会,通过各种形式的活动来向外部传递服务价值和品牌形象。小编为大家搜集整理了一些服务月的实践案例,希望能给大家在服务活动的选择和方案制定中提供一些建议。
工程服务的合同
承包有限公司:(以下简称甲方)。
承包商:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市建筑施工合同》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿公平和诚信的原则,为确保工程施工质量、生产、文明施工,做到统一管理、统一指挥、统一调度,使各分项工作相互配合,发挥各自积极性,双方结合本工程特点,协作一致,签订本合同,并共同信守执行。
1、工程名称:华生汉口城市广场四期二区6#—7#楼。
2、工程地点:武汉市东西湖区金银湖南街。
3、结构类型:框架。
二、承包范围及内容。
1、水电安装工程。
图纸中全部设计变更工程量不进行调增调减。如,电表无论是群装还是分楼层安装,所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中,乙方不得重复记取。包干价的包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包安全、包现场文明施工,包质检部门水电检测合格,具体包干内容如下:
1.1水电工程安装工程(包人工包辅材包机械)。
工作内容:按甲方要求及设计施工图,水、电预留预埋、水电安装、消防给水预埋、消防报警预埋、弱电消防预埋;弱电系统预埋,包现浇混凝土楼面、墙面套管预埋制安(预埋钢套管主材甲供),包门铃对讲系统线管预埋,避雷焊接等电位预埋,包室外落水管、室内排水及空调冷凝水管(含穿墙套管预埋或开孔器开孔),包厨卫水管洞口吊模混凝土封堵,包施工及临设用水用电安装到位(含施工过程中照明及动力电源提供安装到位,即甲方施工中不单独另外安排水电工,含夜间施工照明大功率镝灯乙供及安装)。
施工范围:按施工图,梯间、电梯前室等公共部位全部电路安装到位,配电井电缆及桥架架设到位,动力电源布设及设备安装(电梯及机房电源到位、轴流风机安装、排污泵安装),机房照明,设计图中动力、照明及备用电箱安装到位(含箱体基础制安或支架制安),图中避雷及等电位、钢铝窗接地等均按图及规范要求全部施工到位,强弱电进各分户后设置各分户箱,箱内配置安装到位,室内弱电箱前线管预埋,室内各分户一户客厅一盏灯预埋及安装,厨房安装一水嘴;给排水部分:给水起点为室外接自来水水表井,排水系统至室外排水井,水管井给水系统按要求安装到位,水进户,水表及水表箱安装,管道支架制安。如乙方施工中漏埋套管,采取的补救钻孔措施费用甲方一律不认可。
三、水电安装工程价格。
四、工作要求。
1、乙方必须按甲方合同要求的时间进场,进场后甲方负责向乙方提供临时住房、食堂、公共卫生设施,组织指导乙方施工技术人员熟悉工程(工地)内外周边环境提供内部施工平面布置图。
2、开工前,乙方要组织自己的施工技术人员认真了解图纸并积极参与甲方建设、设计、质检、监理等单位的技术人员进行的'图纸会审及具体技术措施的交底,乙方根据甲方提供的各项技术,拟定出完整的施工(材料用量、质量控制、安全生产)等措施的计划书,结合甲方指定的施工方案,精心施工。如中途退场,按所做工程量的60%结算。
3、开工后,甲方必须严格按已审定的设计图纸和施工方案严格施工,每到程序完工后必须经过甲方检查认可签字后,方可继续下道工序的施工,不得随意更改施工方案和图纸、变更的要求。变更时由甲乙方双方协商同意。
五、双方责任。
1、乙方现场必须文明施工。每天做到工完清场,不论结构或装修。边角余料要充分利用,能用即用若发现人为的故意浪费现象,一经发现,罚款500元。
2、现场施工人员必须要爱护公共财产,不得有偷盗行为。无论是谁,抓获一次罚款1000元,不得有打架闹事行为,否则不论任何原因,双方个人(班组)各罚款1000元。
3、乙方人员自带流动人口证、身份证、婚育证、计生证、婚检证等相关有效证件,如因此发生的一切费用(含临时暂住证)由乙方承担,另乙方施工人员还要自带安全帽、安全带、雨衣、胶鞋、手套、防护眼镜等一切防护用品。
4、施工过程中,乙方若施工人员人力不足,甲方可另行安排施工人员,其工资按照乙方工人标准双倍发放。而因此造成的损失由乙方承担。
六、工程验收及付款。
1、乙方必须按规范施工,严格控制质量、接受甲方及其他主管部门的相关人员各项检查。发现不合格的,乙方无条件整改、返工,承担因此发生的费用,并确保工期的正常进行,如乙方拒不执行整改,返工的或返工后仍达不到质量要求的,甲方可安排其他工序的作业人员返工,由乙方承担相关费用。
2、付款方式:按照甲方进度款同步。顶板浇筑完成,支付已完工程量的70%;地上部分主体结构每完成5层,支付已完工程量的70%。
七、安全及其他。
1、安全:乙方应教育职工严格按照有关安全操作流程、规范施工,并定期组织员工认真学习有关章程。加强夜间施工的安全措施,对“三宝”、“四口”加强管理,如乙方未履行责任造成的工程则产生大的损失和人身伤害,由乙方承担责任和所发生的费用。在施工过程中,乙方人员不准带小孩在工地逗留、玩耍、不准酒后上班,不准穿拖鞋上班、不戴安全帽等条例,如有经济损失由乙方负责。
2、文明施工:在施工过程中,乙方负责教育职工加强工地正常使用的一切设备、设施和成品的保护意识,接受甲方对已完工部分工程的成品、半成品构件采取的保护措施的要求,如施工不力或认为蓄意破坏造成的损失由乙方自行买单。
3、其他:甲方通知开会,乙方不得无故耽误,确实要事要事先请假,并另派人参加,如耽误10分钟以上,一次发现罚款100元,无故不到会一次罚款200元。
4、本合同签订后甲乙双方不得在施工途中反悔,如哪一方反悔本合同,造成的损失由反悔的一方承担。
本合同一式三份,自签字后生效,望共同遵守。未尽事宜,双方另行协商解决。本合同交工验收付清尾款后自行终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
工程服务的合同
委托单位名称(甲方):
咨询单位名称(乙方):
甲方兹有__大酒店工程委托乙方__公司,为明确双方权利、义务,特议定如下条款,以资共同遵守。
一、委托的范围及技术要求:
1、范围:
(1)土建二次结构工程。
(2)室内装饰装修工程。
(3)室外装饰装修工程。
(4)水、暖、电、通风、空调设备安装工程。
(5)维修工程。
(6)附属工程(园林绿化、市政、景观等)。
2、技术要求:全过程造价咨询服务。
3、负责施工单位对甲方的结算工作,不负责与纪检委的结算工作。
二、甲方承担的义务和责任:
1、负责提供下列资料:
(3)预(结)算书(含工程量计算式);。
(4)招标书及招标答疑;。
(5)施工合同书(含变更合同或补充协议及有关会议纪要等);。
(6)施工日志、施工组织设计或施工方案。
2、负责与有关方面的联系和协调。
3、配合进行现场勘察。
4、按合同规定及时足额付给乙方咨询服务费。
三、乙方承担的义务和责任:
1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。
2、对所出具的.咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内。
3、负责与有关各方进行联系、核对和解释。
4、保守机密,不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
5、不得遗失甲方认为必须返还的资料。
6、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。
7、不得收取各施工单位的任何形式下的礼金。
四、合同实施期限:
乙方负责在__年__月__日以前的现场跟踪咨询业务。
五、收费标准及结算方式:
1、收费标准:按工程总造价的2‰(不含税)计取咨询服务费,乙方负责在__年__月__日以前的现场跟踪咨询业务。如因甲方的施工工期顺延,增加2万元/月(不含税)的咨询服务费。
2、支付方式:每月5日前甲方向乙方支付3万元的咨询服务费,余款于__年__月__日前结清。
六、技术成果的分享:
按节约投资额或核减结算值,甲方得______%,乙方得______%,并由甲方结算对一并付给乙方。
七、违约责任:
因违约所造成的一切损失由违约方负责。
八、争议的解决办法:
本合同发生争议,双方协商解决。
九、未尽事宜,甲、乙双方协商解决,本合同自__年__月__日起生效,至合同内容履行完毕,款项付清之日终止。
十、其他需要说明的事项:
十一、本合同一式肆份,双方各执贰份。
委托方法人代表(或委托代理人):(签字)。
地址:
受委托方法人代表(或委托代理人):(签字)。
地址:
合同签订时间:__年__月__日。
工程服务类合同
甲方(委托方):
乙方(被委托方):
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合咨询服务具体情况,协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则,就 新建宜昌市肿瘤医院项目申请报告协商一致,签订本协议书。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
建设规模:1床位
其它:
第二条
1、甲方委托乙方编制项目建议书;
2、甲方委托乙方编制项目可行性研究报告;
3、甲方委托乙方对该项目进行规划咨询;
4、甲方委托乙方对该项目进行评估咨询;
5、甲方委托乙方对该项目进行工程勘察设计;
6、其它:项目申请报告
第三条 双方权利与义务
2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求;
3、甲方应在双方商定的合理时间内,就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复; 协议书内容(取消的条款在其编号前括号内标示“×”)
4、甲方为乙的工作开展提供必要的工作条件和相应配合;
5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用;
7、协议书双方均应保守对方的商业机密,不得泄漏相关机密资料;
第四条协议书履行期限、方式及时效
1、本协议书自签订之日起生效;
2、甲方提供技术经济资料时间
3、乙方提交咨询服务成 果时间
4、乙方向甲方提供书面工作成果5份
6、双方完成工作、付清费用后,本协议书自行失效;
第五条
合同费用及支付时间
1、根据国家相关收费标准(计价格[1999]1283号)及湖北省有关法律、法规及相关规定,经双方协商,甲方向乙方支付项目申请报告编制费用___元(人民币大写)贰万元整(含税价)。
2、支付时间:
第六条违约责任
1、协议书订立双方必须严格履行协议书约定的条款;
2、本协议书发生违约,甲乙双方应本着友好协商的精神,妥善处理;
3、如协商处理不成,可按下列程序进行:
(1)甲方原因造成违约,按协议费用总额,支付给乙方
(3)甲、乙双方发生违约争议,可由双方协商聘请调解人进行调解;
(4)若调解不成,双方一致同意提交甲方所在地人民法院裁决。
4、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效,一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第七条 有关说明事项
甲 方(章):
乙 方(章):
单位名称:
日期:
工程服务的合同
委托人: (以下简称甲方)
居间人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包 项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:
第一条委托事项及具体要求
1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第二条居间服务期限
从工程项目跟踪至合同签订。
第三条报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条乙方在居间服务期间发生的.费用由乙方自行承担。
第五条合同争议人解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条其它约定事项
1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条合同的生效与中止
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
委托人:南通启益建设集团有限公司(甲方)
委托代理人:
电话:
日期:
居间人: (乙方)
电话:
日期:
保洁工程服务合同
被服务方:______________(简称甲方)
服务方:________________(简称乙方)
一、甲方责任
1.无偿提供保洁工作中所需水电;
2.协调在保洁工作中与相关部门的关系;
3.负责检验保洁质量及时支付乙方保洁费(_________元)
4.如不满意乙方保洁员的服务,可责令乙方及时调换;
1.负责提供保洁所需的设备及清洁原料,保洁员不得少于1人;
2.严格按照乙方所订的清洁卫生要求进行程序化服务;
3.负责按期保质完成甲方要求的清洗保洁工作;
4.乙方每月提供一次本合同清洁范围内擦玻璃、卫生间消毒,日期由甲方通知;
5.因乙方原因造成甲方物品损坏和丢失,乙方要予以赔偿。
1.日常清洁:办公楼内科室卫生、楼内卫生、楼上楼下厕所,洗手盆及周边下水道,办公楼区域,门窗玻璃等。
2.定期保洁:厕所每日冲洗、消毒、除臭,洗手间每日清扫、擦拭、消毒。
3.提供设备药剂明细:绿色环保用品、用具(品牌),保洁用品要及时更新保证卫生。
4.要求保洁员到指定医院健康体检,甲方要检查结果。
保洁费每月_________元,每月_________日结算,开发票。
____________________________________________。
合同期限内,任何一方有合理原因造成无法履行合同,需在终止合同前十五天书面通知对方。否则终止合同一方,将按执行合同50%支付对方违约金。
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
工程服务的合同
甲方委托乙方就___________相关网络运行提供维护服务,双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的`规定,达成如下合同,并由双方共同遵守。
第一条、服务范围
1、服务内容包括:
(1)网络的维护;
(2)广域网和网络核心设备(路由器、ca代理服务器等)的维护;
(3)_________的核心网络;
(4)为甲方相关人员提供培训服务;
(7)提供________________现场服务;
(8)____________________________。
2、服务范围包括:_____________________。
3、服务期限:________年________月________日到________年________月________日。全部服务期结束前________个月内,双方友好协商签署下一个服务期合同。
第二条、甲方职责
1、负责提供服务内容实施过程中所需的相关资料;
2、负责提供乙方在本服务实施过程中所必需的工作场所、设备等;
3、负责配合乙方协调相关单位实施本合同约定的服务内容;
4、________________________________________________。
第三条、乙方职责
1、负责按照相关技术标准规范、保质、按时的完成各项服务内容。
2、协调广域网的线路服务商保证主干网畅通,保证相关网络稳定。
3、根据甲方需要,负责对甲方人员进行培训;
4、指定项目负责人,并成立相应的技术支持队伍负责网络技术及运行维护服务。
5、向甲方提供相关技术文档和操作手册。
6、保证在实施服务时,不得侵害其他第三方的软件著作权、财产权和名誉权。否则乙方应承担由此产生的一切后果,甲方不承担任何责任。
7、________________________________________________。
第四条、验收
1、乙方技术支持队伍应根据甲方的需求在______________内进行相关网络运行维护。
2、具体服务实施前,乙方应提交详细的工作计划、工作进度和经费预算报甲方确认。
3、具体服务实施后,乙方提交验收申请报告,由甲方代表签字验收,并由________审核确认。验收文件作为服务费结算的依据。
第五条、服务费用及结算方式
1、甲乙双方约定服务费用根据行业记录为准。
2、本合同所涉及的费用每______________结算一次。
3、结算时间到期前_______个工作日,乙方向甲方提交_______的实施服务的明细表(附表1)和汇总表(附表2),经甲方审核后确认相关费用,报甲方_______审核。
4、服务过程中,如遇服务内容增加或变更导致的费用增加或变更,由双方指定代表签字确认后,与下一结算期间产生的费用合并计算。
甲方:_________________
乙方:_________________
日期:_________________
工程服务的合同
乙方(公章):_________
经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
1、项目名称:
2、建设地点:
3、资金来源:
4、工程用途:
5、工程规模:总投资额万元,建筑面积
6、咨询业务范围及内容:
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1、建设工程造价咨询合同标准条件;
2、建设工程造价咨询合同专用条件;
3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的`期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月日终结。
七、本合同正本2份,委托人、咨询人各执一份,副本2份,委托人、咨询人各执一份。
乙方(公章):_________
________年____月____日
建筑工程服务合同
发包人(全称):________________________(以下简称甲方)。
承包人(全称):________________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:________________________。
工程地点:________________________。
工程内容:________________________。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。
工程立项批准文号:____________;。
资金来源:____________________。
承包范围:________________________。
三、合同工期。
开工日期:________________________;
竣工日期:________________________。
合同工期总日历天数_______天。
四、质量标准。
工程质量标准:____________________。
五、合同价款。
六、组成合同的文件。
1、本合同协议书。
2、中标通知书。
3、投标书及其附件。
4、本合同专用条款。
5、本合同通用条款。
6、标准、规范及有关技术文件。
7、图纸。
8、工程量清单。
9、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人按照合同约定的'期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
工程服务协议合同
甲方(委托方):乙方(服务方):
经甲乙双方共同协商,现就乙方对甲方委托的中央空调风管清洗工程,进行施工一事达成如下协议,双方共同遵守:
一、施工工作量:
二、双方的义务、责任与权利:
1、甲方的责任、权利与义务:
1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助,提供专门的工程施工协调人员。
2)甲方有责任为乙方协调提供指定的风口清洗场地。
3)甲方有责任在施工期间为乙方协调提供安全的清洗设备储存场地,如因甲方或业主原因发生设备丢失,甲方应按价赔偿。
4)甲方有责任在本次工程完成后,按付款方式中的规定,与乙方完成相关费用的结算。
5)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。
2、乙方的责任、权利与义务:
1)乙方有义务为本次工程的顺利实施提供必要的清洗设备、项目经理、技术管理人员和施工人员。
2)乙方为本次工程的施工主体,有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。
3)乙方负责为本次工程施工编写施工方案。
4)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告和提供清洗证据(包括照片与视频资料)或在清洗过程中每天结束后提供相关清洗证据。
5)乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。
6)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。
三、付款方式:
甲方在要求乙方提供本次工程施工前应先支付工程总费用的%作为工程预付款,工程结束后的日内一次性结清所有工程款。
四、工程质量要求:
清洗过程中不得产生交叉污染;清洗后视觉检查应达到:被清洗的管道无污染物残留;上海润风环保科技有限公司中央空调清洗专家联系电话:
清洗应采用机械清洗方式,清洗中不得损坏中央空调各功能部件和控制部件,否则乙方应给予赔偿或修复。
五、验收标准:
按卫生部颁发《公共场所集中空调通风清洗规范》的要求执行。
六、验收方式:
按施工进度每天对清洗过的管道进行验收。
七、施工时间:从施工起始日开始计算的完工期限应根据相应的中断时间增加。
八、工程量变更说明:如甲方在合同签定后或施工过程中需变更工程量,不同意变更,如乙方同意变更,双方应签定本合同的附件,调整服务价格和完工时间。
九、特别说明:乙方在施工过程中,认,乙方不承担此部件损坏的责任。
十、保密规定:甲乙双方对本合同内容均有对第三方保密的义务。
十一、违约责任:按《合同法》的规定处理。
十二、合同纠纷解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,可交双方有管辖权的人民法院裁决。
十三、合同的生效:本合同在双方签章后,甲方预付款到达乙方帐户的当日生效。本合同的传真件与正本等效。
十四、合同的终止:
1、乙方提供的服务结束,甲方工程款完全到达乙方帐户后,本合同自行终止;。
2、经甲乙双方同意,本合同可终止;。
3、任何一方在执行过程中违约,另一方可选择终止本合同并可追究违约方责任。
十六、本合同一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程服务合同
装饰工程施工责任合同书为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务,经双方共同协商,签订如下条例:
二、工程概况:玻璃雨棚及其它部位的型材。
三、人工费项目及价格:材料及人工费单价为每个雨棚20元,具体数量以现场项目经理审核为准。
四、材料:雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃,收口为中性结构胶。
五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自备,必须齐全有效。
六、付款方式:签订合同后支付订金20元。竣工合格后支付全款。
七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
1、材料进场后的'材料验收;
2、基层验收;
3、饰面验收;
4、细节验收及修补。
八、本合同一式两份,自双方签订之日起生效。根据合同约定的施工期限,乙方承包的工程自验收合格之日起,视为甲乙双方解除承包关系,本合同自动失效。
甲方签字:_______。
乙方签字:_______。
日期:_______
工程服务合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就“虎门港仓储”建设工程项目设计、施工合作事项协商一致,订立本《虎门港仓储项目建设工程设计、施工合作合同》。
一、项目概况。
二、项目规模。
项目规划总用地面积34803m2,总建筑面积51300m2,其中1号仓库34200m2,2号仓库17100m2。
三、项目确定标准。
以上项目详细准确情况以有关部门的批准文件为准。
四、合作方式。
(一)甲乙双方按共同投资、共同受益的原则进行合作;。
(二)甲乙双方按50:50投资比例出资(所出资金包括但不限于货币、建设所需的机具、设计施工技术等),具体甲方出资方式为:乙方出次方式为:
(三)甲乙双方按投次比例分配盈利。
五、合作项目期限和质量标准。
(一)项目开竣工时间。
本合同约定项目预计在年内完成。具体项目工程的开竣工时间将根据建设方工期的要求确定,详见《工程建设施工合同》。
(二)质量标准。
项目建设质量标准根据建设方项目提出的具体质量标准和工程技术规范确定。
六、双方的工作内容。
(一)甲方的基本工作内容。
2、按本合同及各项目合同向乙方支付相关费用。
(二)乙方的基本工作内容。
1、提供预铸工程所需的设备及工程设计、签证、安装;。
2、预铸工程各项技术服务,相关施工、技术人员的培训。
七、双方的权利义务。
(一)甲方的权利义务。
1、甲方权利:
(1)有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督;。
(2)有权对项目的建设进行总协调,并按子项目合同约定管理;。
(4)有权委托监理工程师对工程项目建设进行监理;。
(5)有权对材料和设备采购进行监督、审查和确认;。
(6)管理各子项目合同约定的其他权利。
2、甲方义务:
(1)按本合同及各子项目合同工程款的请款、结算、支付;。
(2)负责本工程、子项目工程与其他工程的接口管理协调工作;。
(3)负责与政府部门的协调工作。
(二)乙方的权利义务。
1、乙方的权利。
(1)有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督;。
(2)有权对项目的建设进行协调,并按子项目合同约定管理;。
(4)有权委托监理工程师对基础工程等子项目建设进行监理;。
(5)有权对对基础工程等子项目工程材料和设备采购进行监督、审查和确认;。
(6)管理各子项目合同约定的其他权利。
2、乙方的基本义务。
(3)接受当地建设行政主管部门监督和管理;。
(4)作为施工建设方其他应尽的义务。
八、设备、材料采购、工程款结算的基本原则。
本合作合同项所有采购、工程款(包括但不限于工作人员劳务费)结算都必须经甲乙双方同意后方可支出,以书面确认为准。
九、分包的基本原则。
基础工程等子工程项目发包以低价中标原则,乙方有权询价、比价和监督并推荐施工程单位。
十、违约责任。
因其中一方违约造成另一方损失或被第三方追究责任的事件发生时,违约方应当承担全部损失,包括行政处罚其他相关利益的损失。同时另一方有权依据项目合同约定追究违约方的违约责任。
十一、保密。
1、当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的,应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息,另一方应予以提供。
2、除了根据合同履行义务或遵守适用法律所必需的以外,当事人应以私人的和保密的方式处理合同的细节。任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的有关本项目的所有资料和文件(不论是财务、技术或其他方面),未经另一方事先书面同意,不得向第三方透露或公开。
十二、争议解决。
1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应首先通过友好协商解决。若协商达不成一致,可接受相关政府或有关主管部门主持协调。
2、若协商及调解不成,任何一方有权将争议提交上海市仲裁委员会或人民法院处理。
十三、其他。
1、本合同自双方签字盖章,并且双方提供的符合本合同条款约定的履约担保后生效。
2、本合同一式份,甲方执份;乙方执份,均具有同等法律效力。
3、双方未尽事宜可签订补充合同,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程服务协议合同
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
经甲乙双方充分协商,甲方愿意委托乙方审核(编审)甲方建设的工程项目的工程造价,现就有关事项达成如下协议;委托工作的具体范围内容土建工程、装饰装璜工程、水电消防安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、附属零星工程的预算及结算。地点:
一、甲方权利和义务;。
1、在工程结束内所提供工程咨询(审核)所需真实、全面的相关资料(其中图纸一式2份)。
2、负责与有关方面的联系和协调。
3、为乙方提供现场工作的基本工作条件。
4、在乙方正常、合法工作的前提下,甲方任何人不得以任何方式,影响乙方工作意见;。
5、配合进行现场勘察;。
6、及时支付乙方咨询费用;。
二、乙方权利和义务。
1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则,开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。
2、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内.
3、保守机密,不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
4、不得遗失甲方认为必须返还的资料。
5、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。在甲方资料提供义务履行的前提下,按时在约定工作日内完成工作,出具报告书。
三、收费标准及支付方式:
1、收费标准:甲方在乙方正式提供咨询服务结论时,依据省物价局有关工程造价咨询服务收费标准,按总工程(包含附属工程及零星工程)总造价的_______‰用现金或转帐形式付清咨询服务费,并在合同签订生效之时预付定金_____________,结算时多退少补。
2、支付方式:根据约定进度的总造价,甲方按照每次预算支付百分之七十(70%)给乙方,剩余百分之三十(30%)在结算审计完成后五个工作日内支付给乙方。但审计时间不能超出约定工期一个月,如果甲方原因造成超期,甲方无条件支付乙方所有费用)。附:假如单笔预算价钱不到一百万,可以累积到一百万再付费用。
3、期限:按照施工合同,经甲乙双方协商,乙方为甲方提供本工程全过程的技术服务。附:假如因甲方中途停工,乙方有权力要求为之前所做工程结算.甲方应无条件配合.
4.由乙方技术方面在施工合同外争取的费用(及技术变更),根据甲乙双方约定,乙方按照出预算外利润的30%提取费用,甲方在变更资料有关单位签字生效后,甲方需按比例支付乙方的费用。
5、为本项目发生的专家评审费、考察费及工程所需的应酬费由甲方负担。
开户银行:贵阳观山湖富民村镇银行股分有限公司账户:_。
四、委托方的协作事项。
1、在协议书生效后3天内,委托方向咨询方如实提供下列资料和工作条件:施工图纸、电脑两台、保证我方人员住宿、生活及水电、安全帽等。
2、技术情报和资料的保密:乙方对甲方的技术情报和资料具有保密义务;甲方有不能挖取乙方的技术人员的义务。
3、争议的解决方法:
在协议发行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求仲裁机构进行调解。双方不愿协商、调解或协商、调解不成的,采用以下第种方式解决。
(1)申请仲裁委员会仲裁;。
(2)按司法程序解决。
五、违约责任:因违约所造成的一切损失由违约方负责,且赔偿金额不少于咨询服务费的______%。
六、其他:
1、本协议书自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效;至乙方完成全部服务,甲方付清服务费终结。
2、本协议书一式四份,具有同等法律效力,各执两份。
3、其他未尽事宜由双方协商补充。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程服务合同
(8)必要时主持召开建设有关方工作协调会议,重要协调事项应事先向甲方报告;。
(11)对甲方与第三方发生的争端,独立、公正地进行调解。
2.7.2合同管理或工程监理的附加服务。
2.8投产后咨询。
2.8.1提供运行、维护和培训(英文缩写为omt)顾问服务,工作内容包括:
(2)参与工程设备竣工验收;。
(3)编制项目运行程序和操作规范;。
(4)编制项目维护程序和操作规范;。
(5)制订工作人员结构和配备标准,并协助招聘工作人员;。
(6)制订培训计划和培训教员。
以上责任成果经甲方与工程咨询单位评审合格后,服务结束。
2.8.2提供运行管理承包服务,工作内容包括:
(1)编制项目运行、维护和培训计划;。
(2)参与工程设备竣工验收;。
(3)编制项目运行程序和操作规范;。
(4)编制项目维护程序和操作规范;。
(6)协助客户挑选和配备相对应的接受培训人员;。
(7)按照计划,组织日常运行、维护、培训工作;。
(8)双方商定月(年)期间内服务结束。
第三条双方责任:
3.1甲方责任:
3.1.1甲方及时向乙方提供为完成本合同所需要的资料及文件,并对其完整性,准确性负责。
3.1.2甲方应对乙方为完成合同开展的相关工作提供支持与配合。
3.1.3甲方应保护乙方的工程咨询成果文件版权,未经乙方同意,甲方对乙方提供的成果文件不得向第三方转让或用于本合同外的目的。
3.2乙方责任:
3.2.1乙方提交的工程咨询成果文件应符合本合同的规定及相关法律规定和行业规范,并对成果文件负责。
3.2.2乙方应于收到预付款和所需资料后个工作日内出具工程咨询文件初稿,并按双方约定出具正式成果文件。
3.2.3乙方应对甲方提供的资料保密,未经甲方同意不得向第三方扩散、转让甲方提供的资料。
第四条咨询费用及支付方式。
4.1本项目咨询费用的计算根据原国家计委计价格[1999]1283号文《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》。在此基础上乙方同意优惠,工程咨询服务费用为元(大写:)。
4.2本。
协议书。
生效之日起15天内,甲方支付给工程咨询单位酬金总额的20%预付款;余款在以后分期付款中逐步扣回,直至扣完为止。履约期间的报酬,按月(或按几个阶段)支付,由工程咨询单位提出上月(或阶段)支付通知单、费用说明及必要的证明材料复印件,酬金和应补偿开支应分列,报送客户审核并支付。末次支付可按根据《工程咨询业质量管理导则》的要求,并参考fidic应用指南第3章建议的附加条款第49条关于对咨询成0果进行质量评价的规定,暂扣10%以下尾款,在咨询成果验收合格后支付。不管哪个月(或阶段)发生的附加服务或额外服务,都要随着该月(或阶段)的服务酬金一并支付。在协议书暂停、终止或撤销的情况下,未到支付报酬的日期,工程咨询单位有权得到已完成的服务的付款。
第五条其他。
5.1由于在不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
5.2任何一方未能履行本合同约定责任的,违约责任按《中华人民共和国合同法》的相关条款执行。
5.3本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
5.4本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
第一条总则。
为保证中信国安信息产业股份有限公司维修站点项目顺利实施,安徽四创电子股份有限公司(以下称甲方)全权委托北京蓝卫通科技有限公司(以下称乙方),承担承担湖南人防4.5m通信天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,经双方友好协商签订本合同。
湖南人防4.5m通信天线调试及布线工程服务。
湖南人防4.5m通信天线调试及布线工程服务。
乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起,10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。
第五条双方权利和义务。
甲方权利和义务:
1负责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。
2负责制定工程计划及组织协调工作。
3负责待调试站点管理协调工作。
4全权委托乙方承担调试任务。
5按时向乙方支付技术服务工程款。
乙方权利和义务:
1乙方负责通信站点4.5m天线的调试及天线到机房位置的布线工作。
2乙方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。
3站点调试完毕及线缆铺设完成后,乙方向甲方提交端站维修报告。
4在调试过程中严格按照甲方的要求执行,自觉维护甲方的形象和信誉,处理好与甲方及用户的关系。
5乙方保证小站的正常接收和发射。
第六条卫星远端站工程技术服务费。
湖南人防4.5m通信站点的调试及布线工程:人民币7000元。
第七条付款方式。
本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意,任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。
本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。
本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
年工程服务合同
甲方(委托方):
乙方(被委托方):
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合咨询服务具体情况,协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则,就可研报告编制协商一致,签订本协议书。
第一条工程概况。
工程名称:
工程地点:
第二条。
第三条协议书内容双方权利与义务甲方委托乙方编制该项目的可行性研究报告。
1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠,并且符合国家有关法律、法规;。
2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求;。
4、甲方为乙方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合;。
5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用;。
7、协议书双方均应保守对方的商业机密,不得泄漏相关机密资料;。
第四条协议书履行期限、方式及时效。
1、本协议书自签订之日起生效;。
2、甲方于协议签定之日起3工作日内提供技术经济资料;。
3、乙方于协议签订之日起份。
第五条合同费用及支付方式。
1、经双方协商,本项目工程咨询总费用为(人民币大写)签订后甲方付给乙方;可研报告编制完成甲方再付给乙方。
第六条违约责任。
1、协议书订立双方必须严格履行协议书约定的条款;。
2、本协议书发生违约,甲乙双方应本着友好协商的精神,妥善处理;。
3、如协商处理不成,可按下列程序进行:
(1)甲方原因造成违约,按协议费用总额,支付给乙方50%违约金;。
(2)乙方原因造成违约,按协议费用总额,支付给甲方50%违约金;。
(3)甲、乙双方发生违约争议,可由双方协商聘请调解人进行调解;。
(4)若调解不成,可向仲裁委员会或人民法院起诉。
本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方(章):乙方(章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:
地址地址:邮编:邮编:
年月日年月日。
工程服务合同
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商,就马场河铁矿山采矿工程结算事宜,双方本着互惠互利,共同发展的'目标,达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所;
二、乙方按照国家有关安全规定,并做好各项生产中的责、权、利关系,安全有效的搞好生产秩序。
三、工程结算价格明细。
1、巷道挖掘:1200元/米(大写:壹仟贰佰元整),(运输到指定位置)。
2、矿石开采(巷道)50元/吨(大写:伍拾元整)。
四、工程费每月核算一次,押回工程费一个月,依次乙方每月结算,年底甲方一并结清。
五、本协议未尽事宜,经双方同意可另作补充协议,具有同等法律效力。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。