租赁合同是指出租方和承租方在租赁物上达成的协议，约定了双方的权利和义务。小编整理了一些常见的租赁合同模板，供大家参考、借鉴。
设备安装合同
甲方(委托单位)：
乙方(受委托单位)：
甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
一、工作内容。
乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。安装约米高度。(注：不含装车、卸车、转运费用及维修)。
二、安装费用及检测资料费用按元包干。(注：)。
三、付款方式。
1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任。
(一)甲方责任。
1、负责基础施工及基础验收备案资料(材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供)。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，
安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理(如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因)。
五、违约责任。
未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项。
1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(委托单位)盖章：乙方(受委托单位)盖章：
签约代表：签约代表：
联系电话：联系电话：
签约地点：
签约时间：
设备安装租赁合同
供方：(以下简称甲方)。
需方：(以下简称乙方)。
一、产品要求。
供应产品为蓝莓酒发酵、存储设备;商标、型号、数量、金额及数量详见合同附件清单。
二、供方责任。
(一)本合同中蓝莓酒发酵存储设备的供应及安装调试工作，从设备的生产制作、安装材料配备、设备运输、到安装调试等环节均由供方负责，供方确保在约定的完工期内，符合需方的生产运作要求。
(二)设备必须按照供需双方预先确定的设备图纸制作安装，供方负责本合同的设备安装调试，设备交货使用保修期为1年。若因供方设备质量问题而对需方造成经济、安全损失的，应由供方负责赔偿。
(三)供方负责配置设备使用说明书和部分随机工具，供方收到预付款35天内将设备运到需方现场，设备到场后，需方按合同清单点货验收。若供方不能在合同约定日期运输到场，每日需按总价款的5‰交付需方罚款。
(四)设备到场后，供方负责进行组装安装调试，需在自供方收到预付款起70天内完工，如遇停电或自然原因而延误施工，工期顺延。
三、需方责任。
(一)需方若不按合同结算方式付款，认定为自行放弃，供方有权不退预付款。
(二)需方负责对供方到场设备、以及安装调试完成后的设备进行验收确认。
(三)需方为供方提供设备安置、安装调试所需场地，为供方工作提供便利条件。
四、价款金额、结算方式及结算期限。
(一)产品总价金额为万元。供方的制造安装工期为天，以预付款汇出时间银行凭证为起始生效。
(二)运输方式及达到站、港的费用负担，供方负责。
(三)结算方式及期限：设备合同签订后5日内预付总金额20%的价款(带票)，发货前再付总金额30%(带票)，安装调试完毕(供方保证需方安全正常生产，且不在本合同约定金额外，另增加资金购置额外部件)。再付总金额40%(带票)，余额10%(带票)为质保金，质保期满后无质量问题，再支付给供方。(“带票”即：供方提供相应数额的增值税发票)。
(四)供方人员到需方现场施工，需方负责其住宿问题。
五、违约责任。
解决合同纠纷方式：双方友好协商解决，或按合同法，由需方当地法院裁决。
设备安装租赁合同
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围。
1、工程承包范围：见技术合同。
三、合同工期：
四、工程质量标准：
五、合同价款。
六、组成合同的文件：
1、本合同合同书;。
2、中标通知书;。
3、技术合同和安全合同;。
4、投标书及其附件;。
5、本合同专用条款;。
6、本合同通用条款;。
7、标准、规范及有关技术文件;。
8、图纸;。
9、工程量清单;。
10、工程报价;。
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人(公章)：承包人?(公章)：
法定代表人：法定代表人：
日期：?年月日?日期：年月日
设备安装租赁合同
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：
一、设备及安装总造价：人民币元(大写：元整)，(附详细子目设备清单)。
二、付款方式：
1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。
2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的50%，计人民币元)。
3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的17%，计人民币元(大写：。)。
4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在壹年后支付给乙方。
三、甲乙双方责任。
1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行。
2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修壹年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。
四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备安装租赁合同
建设单位：(以下简称甲方)。
联系电话：单位地址：甲方代表：(以下简称乙方)承包单位：
联系电话：联系地址：乙方代表：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装氨基树脂生产设备达成如下协议：
第一条、工程概况：详见招标书。
(1)地点及面积：
(2)工程造价(含氨基树脂生产设备、运输、安装、调试)：758000元;。
(3)开工日期：年月日;
(4)竣工日期：年月日;
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试氨基树脂生产设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责氨基树脂生产设备的安装、调试。
甲乙双方商定：年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部氨基树脂生产设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需要更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条违约责任。
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;。
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调工作;。
2、开工前天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;。
3、开工前天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;。
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合，并追问氨基树脂生产设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
第五条本合同甲、乙双方签章生效，一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备安装租赁合同
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条、建筑消防设施概况：
(一)建筑名称：(二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)维修至正常。
(三)开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第二条、图纸、预算交付。
甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;。
乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条、合同价款、拨款和结算。
合同价款：
工程款支付：
(一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款。
(二)维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的。
(三)维修结束一年后甲方付清余款。
第四条、双方责任。
(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排。
第五条、验收和工程质量。
乙方在竣工后协助甲方组织验收;。
工程质量：要求系统达到正常运行状态。
第六条、违约责任。
(一)甲方责任。
3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任。
第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取()的方式解决：
a向()仲裁委员会申请仲裁。
b向()人民法院提起诉讼。
第八条、如需担保，另立合同。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十一条、其他。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备安装租赁合同
根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，甲方选择乙方作为电梯设备的安装方，现就电梯设备安装有关事宜签定合同，以资信守。
第一条、合同范围。
乙方为甲方的电梯进行安装调试(包括安装施工报批及有关安全施工手续)、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费(含专用工具费及备品备件费)等。
第二条、合同金额。
1、合同总价款金额为：_______元，价格均为含税价。
2、本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和，为本设备工程投入正常使用的唯一价款，甲方除按本总价款承担付款义务外，不再承担其他任何费用，该价格也不因市场或其他因素变化(甲方有明确要求增减设备及安装工程量的除外)而有所调整。
第三条、工程期限。
1、甲乙双方约定此次安装工程期限为_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______日。
2、乙方的工期不包括调试时间及验收时间，安装完成后，乙方应在十天内进行调试，并组织相关部门验收，逾期不组织验收影响甲方使用的，甲方可自行组织、申请验收，一切责任及费用由乙方承担，并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。
第四条、电梯施工图及施工组织计划。
乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。
第五条、付款方式。
1、付款方式：甲方以_________(现金/支票/转账)方式支付合同价款。
2、乙方银行帐号为：_________;。
开户银行：__________________;。
银行帐号：__________________。
3、本合同款项按以下方式支付：
(1)甲方在合同签订之日起________天内支付合同总价的10%(￥________元)，作为定金。
(2)甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥________元)。
(3)安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥________元)。
(4)安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥________元)，对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。
第六条、检验标准。
双方根据“gb7588电梯制造与安装安全规范”、“gb10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。
第七条、质量、安全要求。
1、乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。
2、乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全，并负责为其安装人员购买相关的保险，对其安装人员违法引起的投诉和罚款承担连带责任。对因乙方原因引起的一切大小事故，其所有责任与损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。
第八条、甲方的责任。
1、甲方任命______为甲方代表。
2、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
3、按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。
4、甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
5、负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
6、负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
7、负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
8、按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。
第九条乙方的责任。
1、乙方任命____为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
2、乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
3、乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
4、乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。
5、乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。
6、井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
7、负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。
8、负责吊装及搭棚工作。
9、负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
10、电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
11、除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
12、负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。
13、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。
14、按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
15、负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
16、工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
17、乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
18、竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
19、应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
20、乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
第十条、违约责任。
1、乙方在规定安装期后10天仍未能安装完毕的，甲方有权单方面终止合同，另请施工单位安装，所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除，同时由乙方从中支付10%的违约金。
2、由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收，甲方有权拒付合同要求的款项，并要求乙方方赔付相关经济损失。
3、除不可抗力外，甲乙双方无正当理由单方面废止合同的，须向另一方赔偿其全部损失。
风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
第十一条、争议纠纷解决。
1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
2、甲乙双方在履行合同中发生争议的，除双方合同停止施工外，乙方都应继续履行合同，保持施工连续，并在任何情况下，均须保护已完工程。
3、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
4、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
第十二条、其他约定。
九、合同生效及其他。
1、本合同条款均为不可撤销条款，双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。
2、未尽事宜，由双方另行协商签订补充合同，补充合同是本合同的组成部分，具同等法律效力。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，均具同等法律效力。
设备安装租赁合同
甲方：
乙方：
根据甲方安排，由乙方对11#首采工作面设备进行安装，在平等互利的原则下，经甲乙双方协商一致签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目。
一、工程项目：
二、工程地点：
三、工期：
四、工程内容及工程量：
五、工程质量：
工作面安装前，甲方应组织乙方对安装工作面的支护，材料数量进行详细的验收，并签字存档。乙方按照甲方安装要求，精心组织施工，保证安装设备的质量，如因运输、装卸、安装不当造成设备损坏应由乙方负责赔偿全部损失。
六、安全生产：
甲方对乙方承担的工程要安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻甲方有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方检查合格方可使用，施工中如乙方违反规定而发生事故，其损失由乙方全部负责。
七、材料供应管理：
乙方设专人向甲方办理有关安装工作面的限额领料手续，乙方应按甲方所提出的安装质量要求和所提供在材料进行施工，乙方施工中用料浪费超出限额，超出部分由乙方承担。
八、工程造价：
九、验收：
安装工程完毕后，甲方组织相关部门根据规定进行验收，以设备空载联合试运转无异常为准。超出合同中所发生的工程以矿方签证后，按国家定额计算加入总结算额中。
第二条双方责任。
一、甲方责任和义务：
1、组织乙方有关部门，熟悉施工现场线路及供水、运输、通风、避灾线路等。
2、为乙方提供安装所需要的有关技术资料。
3、负责将通讯送到施工制定的地点。
4、负责施工过程中的安全、瓦斯监控，每班配备一名安检员、专职瓦检员。
5、协助大型设备的装车下井。
6、开工前，与乙方负责人及相关人员对施工现场及运输线路，设施等进行现场办公，对乙方熟悉现场情况及提出有关具体问题进行商定。对所需安装的设备进行清点。
7、负责做到运输线路所有信号完好齐全，属于在施工期间乙方管理的，验收后移交乙方，乙方负责使用和维修。
8、乙方施工人员无论发生任何事故时，积极处理尽量提供一切便利条件。
9、为乙方提供住宿、洗浴、矿灯、自救器、更衣柜等。
二、乙方责任：
1、乙方必须按甲方的安全管理规定及要求组织安全生产、严格遵守“三大规程”和甲方有关安全规章制度。
2、开工前按甲方提供的资料及作业施工要求、现场实际情况，编写安装工程的规程，经甲方审批后组织贯彻进行施工。
3、乙方在设备安装过程中，保证设备的原状和数量，不得随意损坏或丢失，否则照价赔偿。
4、乙方严格把握安装进度，并保证按期保质、保量完成安装工作。除甲方原因外，不得延误工期，否则责任自负。
5、乙方工程结束后，应将甲方所提供的及在施工过程中向甲方借用的生产、生活物品退还甲方。在双方清点后属乙方责任造成的损失或丢失，照价赔偿。
6、乙方安装工程结束，以甲方验收合格为准。
三、安全管理：
1、乙方在施工过程中，乙方应加强安全教育和采取安全防护措施，杜绝事故的发生，确保施工安全;在施工过程中，由于乙方原因所发生的事故，均有乙方负全部责任。
2、乙方严格遵守甲方的安全规程、规定要求。
3、甲方为乙方提供安全的作业环境，乙方在施工过称中自己要保证安全作业。
四、违约责任：
1、乙方对所包工程不能再次分包。
2、甲、乙双方签订合同后不经协商，任何一方不得随意变更或解除合同。
3、发生争议由合同履行地人民法院解决。
4、乙方对所包工程不得转包。
五、工程费用的给付形式。
1、根据施工合同中未编订的工程事宜，若发生经双方现场核实，签证后结算时予以补助。
2、安装费用由甲、乙双方根据国家定额标准确定，根据合同有关规定，由甲方付给乙方。
3、施工完成工程量的60%时，甲方付给乙方工程总造价的40%。
4、经甲方对此项工程验收合格后，一个月内把所剩款项一次性全部付给乙方。
六、附则。
1、本协议一式八份，甲乙双方各4份。
2、本协议自双方签字盖章后生效，工程结束要收完毕，试生产期过后支付安装费用合同终止。
3、本协议未尽事宜由双方协商解决。
甲方(公章)乙方(公章)。
代表(签字)代表(签字)。
年月日年月日。
设备安装租赁合同
建设单位：(以下简称甲方)。
联系电话：单位地址：甲方代表：(以下简称乙方)承包单位：
联系电话：联系地址：乙方代表：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装氨基树脂生产设备达成如下协议：
第一条、工程概况：详见招标书。
(1)地点及面积：
(2)工程造价(含氨基树脂生产设备、运输、安装、调试)：758000元;。
(3)开工日期：年月日;
(4)竣工日期：年月日;
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试氨基树脂生产设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责氨基树脂生产设备的安装、调试。
甲乙双方商定：年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部氨基树脂生产设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需要更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条违约责任。
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;。
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调工作;。
2、开工前天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;。
3、开工前天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;。
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合，并追问氨基树脂生产设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
第五条本合同甲、乙双方签章生效，一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
设备安装合同
甲方： 合同编号：
乙方： 签订地点：
签订时间：
根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上签订本合同，共同信守。
费用），除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。
二、 合同履行地：
三、 设备制作工期自年 月 日开始到年 月 日。
设备安装工期自
年 月 日开始到年 月 日正式投入运行时止。
四、 制作、安装标准：（具体的安装标准另行签订详细的安装技术协议）
1．乙方应于合同签订后一个月内向甲方返馈提供的设备图纸及相关资料的可操作性与工艺修改要求，并在甲方确认后，由甲乙双方代表签字后作设备制作安装的依据，甲方不再承担图纸与工艺差错责任。
2．安装应符合设计图纸及有关的质量规范、规程和标准。
3．乙方在生产过程中，如因甲方图纸存在问题造成乙方经济损失按实际损失情况：如超过合同总价5%甲方承担材料费部分，乙方承担人工费部分。如低于5%一切损失由乙方自理。
六、 结算条款：
双方约定，本合同款项采用分期付款方式。
1．预付款：合同签订后甲方可按制作、安装总费用的（支付金额天之内支付乙方。
2．初验收款：甲方在制造现场初验收合格签字后，甲方可按工程总费用的%（金额为 元）在10天之内支付乙方。
3．验收款：安装完工经一个月试运行，正式办理签字验收合格款到后 的 %（金额为 元）支付乙方。
4．三包金：上述结算后余下的%（金额为元）为三包期内的保证金，三包期满后 30 天内付清。三包金根据三包规定和实际三包情况结算。
5． 乙方有义务提前一周书面通知甲方付款并将增值税专用发票送至甲方。否则视为乙方违约，甲方有权延迟付款。如甲方逾期付款，乙方放弃主张利息等的权利。
七、 施工、验收、三包规定：
1．设备运输由乙方负责，于开工前运输方式运抵安装地点，运费由乙方负责。
2．设备运抵后天内，由乙方完成卸货、吊装到位，如果不能按期吊装到位，则工期顺延。
3．施工人员进入甲方厂区前，必须到甲方保卫部门签订《安全责任协议书》并办理入厂手续。施工人员必须遵守甲方厂内的一切规章制度，严禁吸烟，违者按甲方有关规定罚款。现场施工期间，乙方应作到安全文明施工，如发生一切伤亡事故均由乙方自负。
4．施工人员进入甲方现场所需要安装的设备备件和自带的工具等，必须自行保管，丢失或损坏，甲方概不负责，甲方应尽量提供存放条件，但不负责保管。
5．安装过程中，若甲方发现乙方有错误或有严重不合理的地方，甲方应及时以书面形式通知乙方，经双方研究确定修改意见或变更，由乙方按修改或变更的文件进行施工，其发生增加费用由乙方负责。
6．乙方在施工过程中，不得毁损甲方设备和基础设施等，否则，乙方须向甲方支付合同金额的10 %的违约金，并应该承担相应设备及基础设施的损失，同时甲方有解除合同的权利。
7．设备的安装调试由乙方按合同约定时间完成。如安装完后，性能达不到合同指标的，乙方须负责调试直到符合要求。如调试不达标，每拖期一天，须向甲方支付合同总金额1%的违约金，由此造成的损失有乙方承担。如拖期限超过乙方须向甲方支付违约金，并承担给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。
8．乙方未经甲方同意，擅自将工程交由第三方完成的，甲方有权解除合同。乙方经甲方同意将工作交由第三方完成的，应就第三方完成的工作向甲方负责。
八、 验收规定：
1．验收参照标准为：见技术协议附件。
2．验收方式为：双方共同参加。
3．设备正式验收时，如有与双方约定的技术标准不符合或存在瑕疵的，乙方有义务在日内整改，并须与甲方共同进行再次验收，并作出验收报告。
4．乙方交付设备时，必须提供该设备的所有主要技术资料，包括返回甲方提供的设备图纸与技术资料。乙方采购设备或元器件的说明书、操作指导书、合格证、维修保养单等。如资料不全，甲方有权不予接受设备，因此引起的交货迟延责任由乙方承担。
5．其他：
（1）在乙方制造厂初验收：乙方根据验收标准，先对设备进行自检，合格后将报告提交甲方，甲方应组织人员进行初验收，验收合格即签字认可，包装发货。
（2）试运行：试运行期规定为30 天，运行期间甲乙双方作好运行记录，乙方必须配备人员配合验收，经试运行产品质量及设备可靠性和耐久性均达到验收条件，即由乙方提出，甲方组织正式验收。
（3）正式验收：（年月 日前）甲方组织有关人员验收，达到验收标准即签字，验收移交，若检验未达到验收标准，推迟验收期7天。若乙方在推迟期内仍不能达到验收标准，则每超一天乙方应按合同总金额的1 %向甲方支付违约金。超过推迟期30天，乙方仍不能达成甲方的技术要求，甲方有权退货，并对乙方以违约处理。乙方应将甲方的已付款项一次性退回给甲方，并支付相当于合同总金额30%的违约金，同时赔偿因此给甲方造成的损失。
九、三包规定：
设备自正式验收合格交付使用起12 个月内乙方应负责三包，凡在三包期内因制造安装方面出现的故障，乙方应在甲方通知之日起36 小时内派人包修，如乙方不按时派人，每次按合同总金额的2%向甲方支付违约金，因此造成的经济损失由乙方负责赔偿，其费用从三包金当中扣除，不足部分甲方可继续追偿。包修期外，乙方提供有偿终生服务，零配件优先提供。
十、维修条款：
经乙方安装调试完工的设备，甲方在生产使用过程中非因甲方原因发生设备损坏，乙方必须按甲方要求时间及时维修。如拖期或不派人维修，每拖期一天，按合同总金额的向甲方支付违约金，并承担甲方找第三人维修的费用。如以上情况出现二次（含二次）以上，扣除各项费用如还有质量保证金甲方未支付的，甲方不再支付余额。
由于乙方原因设备发生损坏，乙方必须及时派人维修，维修后设备达到原性能指标的要求，并不影响甲方生产产品的质量、合格率。否则乙方必须无偿调换成合格产品。如因此给甲方造成停产、欠产损失，由乙方负责赔偿。
十一、培训条款：
1．乙方应免费为甲方提供技术培训和考核。甲方负责安排培训（时间、方式、地点、人数等）达到甲方人员熟悉设备的原理、一般操作、简单维护等知识的程度。同时，乙方同意设备质量保证期外，免费为甲方提供终生技术咨询。
2．其他培训内容：见技术附件
十二、违约规定：
1．若乙方擅自违约，不履行合同义务，除退回甲方已付款项外，还应按合同总金额的向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失和承担其他违约责任。
2．乙方逾期交付设备的，应当予以调还成合格产品，由此造成的逾期，每拖期一天，按合同总金额的1%向甲方支付违约金。
3．乙方交付设备包括外购件及村料质量不合格的，应当予以调换成合格产品，由此造成的逾期，按上述第2款处理。
4．工程最终完工工期拖延，如责任在乙方，每拖延一天乙方应按合同总金额的向甲方支付违约金，逾期超过15 天，每天支付合同总金额的2%；逾期超过30 天，甲方有权解除合同，乙方应承担相应违约责任，并应赔偿甲方的全部损失。如责任在甲方，则工期顺延。
5．乙方在履行本合同过程中有因乙方原因给甲方人员、设备施工等造成伤（损）害的，除承担由此给甲方造成的人员、财产损失外，并须向甲方支付合同金额20-100 %的违约金，同时甲方有权解除合同。
十三、变更、解除
1．乙方同意甲方有权以书面形式通知乙方变更或解除本合同或双方签订的其他合同、协
议，合同自甲方发出通知之日起30 天后变更或解除，甲方不需承担任何违约责任，也不需承担乙方的任何损失。乙方欲解除本合同，须提前40天书面通知甲方。
2．乙方不得因甲方未及时付款而推迟履行合同或变更，解除合同。
十四，其他约定：
1．双方签订本合同、乙方不得转让给第三方，乙方在制作，安装过程中发生的相关协作单位与甲方不发生关xi。
2．如本合同需办理有关登记手续和合同鉴证手续，由乙方负责办理并承担全部税费和费用。因乙方未办理相应手续给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。
3．廉政条款：
乙方同意乙方不得为业务、结算等事项对甲方有关工作人员请客、送礼或暗中给予回
扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的好处，否则不论数额大小，乙方应按合同总额的30-100%向甲方支付违约金，甲方并有权解除合同。本条款对双方具有永久约束力，不因合同履行情况而失效。
4．不竞争条款：
乙方承诺，在双方业务往来期间及合作终止后3年内不对甲方同类业务的人员，包括但不限于：董事、经理、职员等采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联公司工作或任职。若出现该类情况，则属乙方违约及侵犯甲方合法权益的行为，按“廉政条款”的规定执行。
5．乙方承诺其提供给甲方的本合同产品不会侵犯第三人的知识产权等合法权益，否则，由此引起的一切责任全部由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的损失。
十五、合同纠纷解决方式：
帐号： ，如开户银行或帐号有改变应书面通知甲方。
十七、与本合同相关的技术资料、设备图纸等作为本合同附件与本合同均具有同等法律效力。
十八、技术成果的归属：合同中有关专利、非专利技术成果及知识产权属甲方所有，未经甲方许可乙方不得以任何形式侵犯甲方权益。如发现以违纪处罚，罚合同款30~50%并承担相应侵权责任。
1．乙方对因履行本合同而知悉的甲方情报、资料等负有严格保密和及时归还甲方的义务。否则，乙方须向甲方支付合同总金额30 %的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
2．保密期限：长期。
3．不论本合同是否变更，解除，中止，本条款均有效。乙方若在合同期限内或合同中止、期满后、保密期限内违反本条款的规定，应支付给甲方30 万元的违约金。
二十、其他：见技术附件1和附件2。
二十一、本合同一式4 份，甲乙双方各执2 份。
二十二、本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，有效期至年 月 日止。本合同内容不得涂改，否则涂改部分无效。
甲方： 乙方：
签约人： 合同章 签约人： 合同章 时间： 时间：
设备安装租赁合同
签订合同双方：
购货单位：_____________________________(以下简称甲方)。
供货单位：______________________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合厨房工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同：
第一条工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程项目：
第二条工程期限。
1、乙方收到甲方预付款后____天内将第一批产品运输到施工现场。
2、现场安装在场地具备安装条件的财政部下，_______________前完成交付使用。_________________在__________________前完成。
3、如遇下列情况，工期相应顺延。
(3)在施工中因停水、停电连续影响4小时以上者;。
(4)甲方未按合同规定向乙方拔付工程进度款而影响施工进度者;。
(5)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然因发生的火灾、地震等)影响工程进度时。
第三条工程合同总价。
1、本工程合同总价为人民币________元，大写_______元整;含______市增值税销售发票。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：
(1)发生重大设计更变;。
(2)施工中经甲方同意新增的工程项目。
第四条工程质量和检查验收。
1、乙方必须严格按施工图纸进行施工、并接受甲方工程主管的监督检查;。
2、工程竣工验收，应以施工图纸、项目清单为依据;。
3、工程竣工后，乙方发出竣工通知书，甲方应在收到竣工通知书三日内组织人员进行竣工验收。验收合格后，双方签署工程验收书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延验收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。
4、已竣工未验收工程，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验合格;。
5、工程交付甲方验收后，保修期为2年。在保修期内如使用方人为损坏，乙方仅收取零部件成本费，不收取维修费。
第五条双方责任事项。
1、甲方。
(1)现场开工这前将厨房施工现场清理妥当;。
(2)无偿提供施工现场用水、用电及协作配合;。
2、乙方。
(1)严格按合同及清单生产、施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;。
(2)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;。
(3)对所做工程提供终身维修服务。
第六条工程价款的支付与结算。
5、合同总价的___%作为贰年期限的质保金，期满五天内支付给乙方;。
8、在工程结算中，乙方任何人不得以公司名义向甲方借款，如果借款需经乙方财务部和法人代表签字同意后方可借支。
第七条违约责任。
1、质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付使用的，逾期每天按合同总价的百分之一偿付逾期违约金。
2、工程交付时间不符合规定的，应分清甲方或乙方的责任，如因甲方原因，甲方须提供整改，如乙方原因按第1条执行。
3、甲方自行承担厨房工程中土建及水电驳部件，应当符合厨房工程的整体设计要求。
4、工程未经验收，甲方提供使用或擅自动用，由此面产生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
第八条争议有解决方式。
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会以申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第九条附则。
本合同未有说明的其他事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》规定执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备安装租赁合同
承租方(甲方)：
通讯地址：
出租方(乙方)：
联系方式：
通讯地址：
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的规定，签订以下租赁合同，商定如下条款，共同遵守执行。
一、租赁内容。
1、租用设备：________。
2、租用时间：自____年____月____日至____年____月____日。
3、租用地点：________。乙方按甲方的要求于____年____月____日____时，将上述设备送至甲方指定的地点，乙方在安装调试完毕后，甲方投入使用。在甲方使用设备过程中，乙方同时增派技术人员进行现场协助。
二、设备租金及预付款。
2、此次租赁设备费用为人民币____元。运输费用为____元。
3、甲乙双方签订合同后，甲方以现金(或支票)向乙方支付设备租赁总款的____%作为定金，约为____元。乙方到达现场安装设备并调试完毕后甲方向乙方交付设备租赁总款的____%，约为____元，使用完毕当日或次日交付其余款项，即为____元(具体付款方式或付款比例可以协商)。
三、甲方责任。
1、甲方负责协助乙方在现场的安装及进出;承担现场制作所发生的有关费用(场租、管理、电费等)。
2、甲方按约定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金额按每天____%赔付滞纳金。
四、乙方责任。
1、乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好，确保租赁期内正常使用。
2、乙方不能确保在本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好，或不能确保租赁期内正常使用，甲方将扣除给乙方的全部合同款项。
五、违约责任。
1、双方在签订合同之后，如甲方退订，乙方扣留预付款。若甲方交付定金后，乙方不能提供相关设备，甲方有权要求返还2倍定金。
2、如遇甲方人为原因使活动不能举行或中途中断，甲方仍需向乙方支付全额租赁费用。
3、如演出进程中因停电或其他不可抗拒因素导致活动不能进行的，甲方仍需向乙方支付全额租赁费用。
六、其它。
1、如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法规办理。
2、本合同一式____份，甲乙双方各持____份，经双方签字盖章，即时生效。
甲方：
签订时间：____年____月____日。
乙方：
开户银行：
账户：
签订时间：____年____月____日。
设备安装合同
发包单位：____________________（以下简称甲方）
联系电话：_______________
单位地址：_________
甲方代表：_____________________________
承包单位：______（以下简称乙方）
联系电话：______________
单位地址：___________
乙方代表：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装设备设备达成如下协议：
1、设备情况：
产品名称 规格型号 单位 数量
2、安装工程概况：
和家网-全球中文家居门户
（1）工程地点及面积：
（2）工程造价： 元；
（3）开工日期： 年 月 日；
（4）竣工日期： 年 月 日；
（5）付款方式：
（1）、现金
（2）、转帐支票
第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。
乙方安装调试xx设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责xx设备设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
（1） 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；
（2） 年 月 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；
（3） 年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部xx设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。
乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。
产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作；
2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的.违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作；
2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；
3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回xx设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
（1） 工程量变化或设计变更；
（2） 不可抗力；
（3） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；
（4） 甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条 价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；
2、本合同工程安装总价款为人民币：_____元（大写 ：）；
（3）工程尾款(占合同总金额的__3_%)元（大写：_______________________元），设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第六条产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,工程保修期为壹年
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第八条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第九条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第十一条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
设备安装合同
一、甲、乙双方以友好协商，就甲方委托乙方制作事宜，依据《中华人民共和国合同法》达成一致，特签订本合同。
二、合同金额
合同总金额：_____________大写：_____________
三、付款方式：
1、合同签字后，甲方付予乙方施工结束后作为贷款，合同生效。
2、乙方按甲方要求把货送到甲方指定的施工现场后，甲方验收无误后付给乙方。
3、在乙方安装调试完毕，验收合格后甲方付给乙方合同余款。
4、其它要求。
四、工期要求：
甲、乙双方商定从合同签字之日起
1、乙方由于人员等不能保证正常施工造成工期延误不能按时验收，乙方则每天按工程施工费的1%承担责任。
2、由于甲方的原因造成工期延误及交工后延期付款，乙方概不承担任何责任。甲方应承担乙方工期延误的.费用，按其工程施工费的1%承担责任。
3、在乙方安装货物并施工完毕后，三个工作日内甲方进行验收，如不进行验收视为验收合格，乙方将货物移交甲方代表负责。
五、售后服务：
1、乙方负责进行终身维护，免费维修年，免费期过后乙方只收取维修所需的成本费。
2、乙方接到甲方维修通知后2天内到现场，7个工作日必须维修完毕。
3、乙方必须保证合同内所提质量要求，否则甲方将不予付款。
六、其它：
1、甲、乙双方保证信守合同全部条款，除人力不可抗拒外力因素外，任何一方违约，则违约方必须承担另一方的损失。
2、甲方未按合同要求付款，每超过一日，应偿付乙方合同总金额1%的违约金。
由于乙方原因未按期完工的，每超过一日，应偿付甲方合同总金额1%的违约金。
3、执行本合同过程中，如发生纠纷，由双方协商解决，若协商解决不成，由于乙方所在地仲裁机构仲裁。
4、付申请报告一份和本同协议同等法律效益。
七、生效：
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自甲、乙双方代表签字即日起生效。
设备安装合同
发包单位：_____________(以下简称甲方)
联系电话：____________
单位地址：_______________
甲方代表：________________
承包单位：_________(以下简称乙方)
联系电话：_____________
单位地址：__________
乙方代表：___________
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装________设备设备达成如下协议：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：___________________________
2、安装工程概况：
(1)工程地点及面积：_________
(2)工程造价：_______________元
(3)开工日期：_________年_________月_________日
(4)竣工日期：_________年_________月_________日
(5)付款方式：
(1)、现金
(2)、转帐支票
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。
乙方安装调试________设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责________设备设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
(3)________年_________月_________日之前，完成设备安装及系统的调试运转全部________设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。
所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。
乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。
乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。
产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准需更改设计方案的，须经双方协商同意涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的_________%。
如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。
甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的_________%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的_________%。
如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回________设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更
(2)不可抗力
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款)
2、本合同工程安装总价款为人民币：_____________元(大写：_________)
(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的___________%)_____________元(大写：_________)
(2)乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的__________%)_________元(大写：_________)
(3)工程尾款(占合同总金额的___________%)______元(大写：________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。
甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第六条产品质量责任和售后服务条款
1.自验收之日起,工程保修期为壹年
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2.质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。
服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第八条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第十一条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。
协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：_________
乙方：_________
日期：日期：
设备安装合同
乙方：______________
红河集团新疆卷烟厂联合工房项目塔吊安装、升降、拆卸，总高度40m，暂定升至40m的施工项目。
乌市经济技术开发区二期延伸区
小写：16.1000.00(大写)壹拾陆万壹仟元整
1.自本合同签订之日起的10天内，甲方应按合同总价的30%预付给乙方，共48300元;(肆万捌千叁佰元)
2.乙方安装，特检验收合格，交付甲方使用后，甲方付给乙方48300元;(肆万捌千叁佰元)
3.甲方应在乙方就该设备拆卸告知后，正式拆卸前付给乙方32200元;(叁万贰千贰佰元)
4.甲方应在乙方完成该施工项目塔吊、拆卸后按合同付清余款：32200元(叁万贰千贰佰元)给乙方。
1.甲方必须把经检验合格完整的设备交给乙方安装;(厂家的随机资料)
2.塔机的每一次安装、升降、拆卸时，甲、乙方安全员必须到场;
3.乙方所需的一切资料，数据，报告，证书。
1.自合同签订之日起2天内乙方应将营业执照、资质证书(复印件)、特殊工种作业人员名单交甲方备存。
2.乙方进入施工现场必须服从甲方，建设方项目部管理，遵守制度，听从安全人员指导。
3.乙方施工人员食宿自理。乙方承包范围：包安装，包拆卸，包机械，包人员，报备案，包所需资料，包各种特检验收费用。
1.乙方在安装，拆卸，顶升施工中，严格按照安装，拆卸方案及产品使用说明书进行，并报有关部门和其它有关部门批准后方能进行。
2.设备安装完工后经过安检部门检测合格后，交付于甲方使用，双方签字认可。
3.在安装，拆卸，顶升过程中，如出现安全事故(非设备质量事故)由乙方自行负责。
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向乌鲁木齐水磨沟区人民法院起诉。
1.甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
2.本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;
4.本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。
甲方法人：______________乙方法人：______________
年月日：_____________________
设备安装合同
甲方： 开鲁县三棵树小学 (以下简称甲方)
乙方： 通辽格瑞德复合材料有限公司 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友好协商，就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议：
第一条 工程内容：
工程名称： 新建餐厅空调安装
工程地点： 开鲁县三棵树小学
承包范围和内容：中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期：
开工日期：20xx 年11 月1日
竣工日期：20xx 年11月10日
工期总日历天数为：10 天
第二条 双方责任：
甲方责任：
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任：
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。
第三条 合同价款及支付：
1、合同价款：本合同总金额大写： 贰万 元整。
3、付款账号：
银行账号：
持卡人：
开户行：
第四条 质量标准、验收及工程质量保证：
1、工期：同合同工期。
2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收：
3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。
4、工程质量保证：
4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。
设备安装合同
甲方：
乙方：
签定地点：
签定时间：
合同内容：
1、变频控制柜台，主机品牌，功率kw。
2、潜水电泵台，主体品牌，功率kw。
3、配套管路：xx。
4、其它：xxx。
自设备安装之日起，全套设备保修一年(人为损坏，自然灾害除外，如雷击等)。一年后如出现故障，只收取维修成本费。
合同签定之日，甲方付设备款元，待设备安装调试完毕正常运转后三日内一次性付清。
甲方：乙方：
电话：电话：
xx年xx月xx日。
设备安装合同
为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款：
第一条设备安装使用的条件、经济效益。
1．甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。
2．乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。
3．经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________％。
第二条所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额
名称
型号
规格
质量标准
单价
备注
合计
第三条使用、维护、保修责任
本公司的产品保修期_________年，_________年维修。使用年限在十年以上。
第四条安装条件和结算条件
1．甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签字作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中；如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。
2．甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30％。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30％。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。
3．甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。
第五条双方责任及义务
1．甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。
2．甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。
3．甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。
4．乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本合同约定的效果指针。
5．在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。
第六条违约责任
如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法执行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额5％的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。
第七条本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。
第八条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。
第九条本合同自签字盖章日起生效，双方自觉遵守。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备安装合同
_______________（以下简称“甲方”）为实施________________________（合同名称），已接受_______________（以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下合同。
1．本合同书与下列文件一起构成合同文件，合同文件的优先顺序如下：
（1）合同书；
（2）中标通知书；
（3）投标文件及投标文件附录；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）已标价的工程量清单；
（7）其他补充文件；
2.合同暂估总价为：人民币（大写）__________元整（__________）。最终合同价款为签约合同单价（已标价的工程量清单）乘以实际发生的工程量为准。
合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方内支付合同暂估总价款的___%（即______）作为工程预付款。按照月工程进度支付进度款，由乙方每月末向监理和甲方申报当月工程量，经监理人和甲方审核签字生效后28日内支付。
预付款分二次扣完，第一个月结算时扣___%，第二个月结算时扣____%，预付款抵扣完后按实际进度款支付。
工程款付至合同总价款的90%时，停止付款；工程竣工验收合格并在乙方向甲方出具全额发票后支付至合同实际总价款的95％，剩余5%为质保金。质保期一年。质保期内无质量问题，质保期满后28日内无息支付全部质保金。
3.合同形式：固定单价合同。
4.合同工期：_________。工期每推迟一天罚款_____元，工期每提前一天每天奖励_____元，以监理和甲方签字为准。
5.乙方项目经理：______。
6.工程质量达到_________优良标准。
7.履约保函的金额为合同暂估价的5%，履约保函的有效期为________。
8．工程范围及工作内容：
工程范围为现有机电设备的拆除和新机电设备的安装、调试。
（1）机械设备拆除和安装包含的工作内容为：原有设备的拆除并运至指定地点并摆放整齐，按甲方要求做好设备防护；新设备的卸货、验收、保管、安装、调试；设备基础一次灌浆和二次灌浆；设备运输过程中造成的变形、损坏的修复等。单价含设备供货范围之外的全部材料。
（2）非标准件及工艺管道制作及安装工作内容为：非标件制作、安装、除锈、防腐涮漆等。单价含主材和辅材。乙方需提供主材质量合格证。
（3）水路管道的安装工作内容为：旧管道的拆除，管道沟渠开挖和回填、管道制作安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、管道试验（压）等。单价含所需主材、阀门和辅材等。
（4）电缆敷设工作内容含：旧电缆的拆除、电缆敷设、电缆挂牌、电缆穿线号、电缆桥架安装、钢管敷设、电缆头制作安装、电缆支架制作安装、电缆接线、电缆试验及检测、电缆送电、挖填土、铺砂、盖砖、揭盖、盖板等。工程量含电力、控制、信号、仪表、计算机等电缆量。以电缆长度为准计算工程量，其他均折算到单价之中。单价含除电缆外的所需全部材料。
（5）变压器工作内容含：变压器安装、调试、试验、检测、油过滤、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、基础槽钢及支架的制作安装、送电及变压器附件仪表的安装等全部相关内容。单价含全部所需辅材。
（6）电控设备工作内容：各种盘箱柜安装、基础槽钢支架制作安装、送配电系统调试、自动化控制系统打点及调试、电气控制柜送电调试、端子板外电缆接线、机旁按钮盒、机旁端子盒的安装、接线、调试、分线盒的制作、安装、接线等。分线盒、机旁按钮盒、机旁接线盒计价进入相应盘柜回路，不单独计算数量。单价含除设备之外的全部所需材料。
（7）自动化仪表（一次仪表）工作内容含：设备供货厂家提供的各种电气、仪表的安装、调试、一、二次仪表校验、仪表附件（管件、接头、阀门等）的安装、脱脂、研磨以及材料费、仪表用的各种液体管路敷设、支架的制作安装等。单价含仪表设备本身所带部件之外的全部材料。
（8）照明线路工作内容含：照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装等。工程量为站区内外照明线路的灯具总数。单价含全部所需辅材。配电箱、灯具、线缆由甲方提供。
（9）防雷接地工作内容含接地极制作安装、避雷针制作安装、接地母线敷设、接地系统调试，包含沟槽开挖和回填。单价含所需的全部材料。
（10）一次灌浆和二次灌浆工作内容含：基础孔和基础面的清理、模板支护、灌浆、养护等。单价含灌浆料等全部材料。
9．乙方应服从设备制造厂家技术人员的指导，严格按技术规范施工。
10．乙方按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
11.甲方按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
12．甲方提供施工电源接口，由乙方负责引到施工现场，费用由乙方承担。乙方应遵守甲方的用电管理，禁止私拉乱扯，用电必须装表计量。每月25日共同抄表结算一次，电费在当月工程进度款中扣除。电费单价为_____元/kw・h。
13．甲方免费提供施工用水，乙方自行接到用水地点。
14．乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配置专职安全员，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具。由于乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任；给甲方设备和人身造成损失的，由乙方负责赔偿。
15．工程第三者责任险、人身意外伤害险、进场的工程施工设备和材料等一切保险均由乙方负责投保。投保的费用计入各工程量单价，甲方不另行支付。乙方应于申请工程开工前提交保单复印件并提交原件核验。
16．争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，可按合同条款的约定，采用以下方式解决。
（1）双方协商解决；
（2）协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（1）双方约定停止施工；
（2）法院要求停止施工。
17．已标价的工程量清单
18.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
19.本合同经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
20.本合同书一式6份，其中甲方保存3份，乙方保存3份。
法定代表人：法定代表人：
或授权代表人：或授权代表人：
传真：______________传真：_________________
邮政编码：_______邮政编码：_____________
开户银行：开户银行：____________________
账号：账号：_____________________
合同签订日期：年月日
合同签订地点：