在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
纯人工安装合同篇一
甲方：_______(以下简称甲方)
乙方：_______ (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》及有关法律，甲、乙双方本着平等互利的原则签订合同，共同遵守。
一、工程名称：三面翻立柱广告牌
二、工程地点：汨罗县新市107国道互通
三、规格：; 18米x6米x3面
四、材料约定见附表
五、承包项目内容：
钢架制作安装.(含灯具，三面翻设备安装)
六、合同价格：
工程造价(不含税)：：元，大写(人民币)叁拾捌万伍仟元整。
七、交付使用期：
合同签订30天竣工。遇雨天或甲方原因顺延。
八、付款方式:分期付款
第一期：合同签订之日，即付50%：元，大写(人民币)：壹拾玖万贰仟伍佰元整。
第二期：基础工程完工后，即付40%：大写(人民币)：壹拾伍万肆仟元整，工程完工后待甲方验收合格(7个工作日内)付清剩余款项38500元整，留壹万元作为质保金一年质保期满付清。
九、工程施工及验收：
1、乙方必须严格按照图纸精心组织施工，基础深度达到6米，如遇到土质要求加深，甲方视情况追加工程款项。
2、制作安装完成后，乙方应以书面的形式通知甲方。甲方按本合同有关材料要求验收，如无质量问题后在3个工作日内实施验收。3日内如未提出问题，视为本项目验收合格。
十、售后服务
1、保修期：整体钢架保质期拾年,以验收合格之日起计算。保修期内如出现质量问题，乙方应在48小时内到达现场，实施维修;(甲方必须每两年对该钢架做一次正常保养，刷油漆)
2、保修期内因人为损坏或不可抗力的自然灾害造成的故障不属于保修范围;
3、灯具免费保修期一年，三面翻设备，配电箱、电机免费保修期一年，三面翻易损件一年后如有损坏按照出厂价供货给甲方，由乙方收取人工费。
十一、违约责任：
甲方违约：
2、如甲方未按时付款，每延误一天，甲方应向乙方支付每日违约金按造价的计算;
3、因上述原因造成延误工期，甲方应视情况补给乙方误工费。
乙方违约：
2、乙方必须严格按照高空作业安全规范实施，在施工期间发生的一切安全事故由乙方负责。
十二、双方责任：
甲方责任：
1、负责提供施工电源、水、以及施工场地(费用由甲方承担)。
2、负责广告牌安装过程中与有关部门的协调工作;
3、按合同约定支付工程款;
乙方责任：
1、广告牌制作安装现场的施工管理及实施;
2、按约定时间交付使用;
十三、在合同有效期内，双方不得无故解除合同，否则一切经济损失及法律责任均由违约方承担。并处罚违约方，违约金按合同价的10%计算。
十四、在合同有效期内，双方发生争议时应友好协商解决，如无法协商时，任何一方可向当地法院提起诉讼。
十五、本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。双方签字、盖章后即时生效。
甲方：_______乙方：_______
代表：_______代表：_______
签字日期：_______签字日期：_______
电话：_______电话：_______
纯人工安装合同篇二
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦元（不含税），承包给乙方施工，共计400kw，工程款总计：____元（人民币大写____）。
4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。
1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。
1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。
2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。
3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。
4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。
本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。
甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。
本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。甲方（签章）：乙方（签章）：
负责人：负责人：
纯人工安装合同篇三
发包方(甲方)：
承包方(乙方)
按照《xxx合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
工程名称：
工程地点：
承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
承包方式：
包工不包料(含装卸费)
工期：
开工日期： 年 月 日
实际施工天数： 天
工程质量：合格
合同价款(人民币大写)：
安装费按太阳能光伏发电板 元/w 计算，材料装卸费按 元计算。
甲方工作
甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
乙方工作
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。
安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
本工程无保修金，不含税。
甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
纯人工安装合同篇四
甲方： 地址： 法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人：
甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《^v^合同法》和有关法律、法规，就甲方委托乙方制作安装广告牌的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：
一、项目概况
1、项目名称：
2、数量：
3、材料与报价表：
4、安装地点： ，具体安装地点依甲方提供的安装指示图的指示。
5、项目内容：按照双方审定的施工图纸制作、安装广告牌 。
二、制作、安装方式及质量、安全要求
1、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责广告牌制作、运输和安装的整个过程。
2、乙方保证严格按照本合同的标准制作、安装广告牌，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证广告牌结构达到设计强度的要求。
3、乙方保证广告牌制作、安装符合国家规定的户内户外广告标准及相关的质量标准。
三、制作、安装工期：
1、乙方应在 年 月 日完成立柱广告牌的制作、安装工作，并书面通知甲方验收(工期按工程款到账计算)。
2、乙方在施工过程中如遇台风、雨天、停电等不可抗拒的自然界灾害而影响施工，乙方必须在不可抗力发生后 日内书面通知甲方，由甲方自行决定是否顺延工期，并以书面形式告知乙方。
3、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责。
四、制作、安装的验收
五、合同价款及付款方式
(一)合同价款
甲方应支付给乙方货款总额为人民币 元整，即大写： (含税但不含增值税)。该款项已包含材料费、制作费、安装费、人工费、运输费等广告牌制作、安装涉及的所有费用，除另有约定外，甲方无须再支付任何款项予乙方。
(二)付款期限和方式
1、甲方于合同生效后 日内支付合同总额 %的货款，即人民币 元整，即大写： 。
2、广告牌的基础浇筑完工且验收合格后5日内，甲方支付给乙方合同总额 % 的货款，即人民币 元整，即大写 。
3、广告牌整体吊装验收合格后，合同总额的 %，即人民币 元整，即大写： ，从广告牌安装完毕一个月后无任何质量问题后 日内支付。
4、每次付款之前，乙方均应向甲方出具等额的合法有效的广告牌制作发票，否则甲方有权拒付而不承担任何责任。
六、双方其他权利义务
1、甲方应向乙方提供广告牌制作所需的图纸资料，保证其内容符合法律、法规的规定。
2、乙方保证严格按照双方约定制作和安装广告牌，因广告牌制作安装产生的质量、安全问题造成的一切纠纷，均由乙方负责处理并承担所有法律责任。
3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。
5、乙方为本项目的广告牌提供 年的保修期，期限从将乙方广告牌交付甲方使用之日起开始计算，从验收合格后 年内乙方负责免费保修、保养; 年后保修收取人工费、材料费，保修费用由甲方核定支付给乙方。保修期内，并保证广告画面夜间亮化达到最佳亮化效果，户外广告灯免费保修 年，户外广告牌画面要达到最佳喷绘效果，但不在质保期内，如需更换画面，另行协商支付费用。
七、违约责任
若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的违约金为逾期未付款的 %。
八、其他
1、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地点所管辖权的人民法院提出诉讼。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份，具同等法律效力，若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
甲方(印章)： 乙方(印章)：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
纯人工安装合同篇五
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
地址： 地址：
经甲、乙双方友好协商，双方申明且都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权力和义务，忠实地履行本合同，就乙方所需微信公众账号服务达成以下共识。
一、服务内容
2.关键词自定义回复：根据企业不同时期的推广需求进行实时调整。活动详情自动回复、优惠券自动回复等更多自定义，均可随时增减。
3.微信在线人工客服：工作日期间真人时刻在线，为客户实时解答问题，不放过任何一个精准意向客户。
二、质量标准
甲方保证所试用的产品符合^v^有关法律、法规规定。
三、双方的权利和义务
1.甲乙双方提供专人相互联络对接；
2.按合同相关约定，甲方为乙方提供微信信息推送服务；
3.在合作期间，如未征得乙方同意，甲方不得擅自修改微信企业信息；
5.合同签订后，乙方提供微信账号以及密码等各种必要的资料和授权；
6.乙方需按时将托管费用付予甲方，乙方不得拖延付费；
7.乙方提供的更新、维护资料、方案需详细完整，具有可操作性。
四、违约责任
5.如因腾讯公司微信自身功能或版本更新而造成的预定方案不能完全实施，非双方行为过失，双方互不承担责任。
五、保密
1.乙方提供的全部资料属乙方所有，甲方有责任对此予以保密，不得提供给第三方使用；
2.双方保证对正在讨论、签订、执行本合同中所获悉的属于对方的且无法公开的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业机密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
3.保密信息是指尚未对外披露的或公众尚未知悉的信息，在本合同下包括：包装创意、设计、技术手段、产品信息、服务信息、各方企业内部信息及其各种形式的载体，例如会议记录、图纸、笔记、手册、图片、批文、草稿及其他文件资料等。
4.除为履行本合同之目的或者应有权的司法/行政机关依法要求披露外，任何一方未经对方事先书面同意不得向第三人披露与对方有关的保密信息。在依法必须披露的情况下，披露者应当立即通知对方，除非按照法律规定或生效命令不得为之。
5.为履行本合同之目的，任何一方均可以向其雇员披露必要的保密信息，但应当确保其雇员遵守本协议及相关协议规定的各方应尽的义务。
6.保密义务不因合同履行完毕或解除而终止，除非保密信息已经对外披露或已经为公众所知。
六、解决纠纷
所有由本合同产生的争议，双方应当友好协商解决。如不能通过友好协商解决，可依法向合同签订所在地人民法院起诉。
七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后即行生效。
八、付款方式
1.乙方以电汇的形式将合同款汇入甲方账号：
户名：
账号：
开户行：
2.托管形式按月实施，以两个月为基础期限；甲方收费价格为（人民币） 元/月，合同费用总计人民币 元（大写 ）
3.本合同签订3个工作日内，乙方须一次性将合同款全额支付给甲方。
九、服务期限
自 年 月 日至 年 月 日止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表签字：代表签字：
签订日期： 年月日 签订日期： 年月日
纯人工安装合同篇六
甲方(聘方)：
法定代表人：
地址：
乙方(受聘方)：
根据《^v^合同法》及相关的法律法规的规定，经双方友好协商，特就甲方聘请乙方为其营销总监之事宜，达成如下合同条款，以兹双方共同遵照执行。
一、聘用岗位
根据甲方长期发展及公司运营需要，甲方特聘请乙方为其营销总监。
二、薪资报酬及福利待遇
(二)甲方为乙方提供用车便利;
(三)乙方享受国家规定的法定节假日、探亲假、婚假、丧假等休假安排。
三、工作时间
(三)如属法律、行政法规规定的其他情形延长工作时间的，不受上款规定限制。
四、合同期限
本合同聘用期共计3年，自20x年6月10日起至20x年6月9日止。
五、工作职责
本合同有效期内，甲方依据本合同及甲方相关制度，乙方应履行以下职责：
(三)参与制订公司年度预算及预算平衡和季度调整;
纯人工安装合同篇七
乙方(承包人)：________________
根据《^v^民法典》等相关法律、法规的规定，甲方现委托乙方对 ________________________项目(以下称工程或本工程)进行施工。为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方协商同意订立本合同。
第一条 工程承包范围及内容
对_______________________公司生产车间产生的有机挥发废气进行收集和处理，即总计__________ m3/h风量废气治理系统的设备采购、制作、安装、调试工作。含通风管道、废气处理设备和电控系统等的生产、安装、调试、组织验收。工程设备材料验收以治理方案的工程造价清单明细为依据。具体设备材料清单见附表。
第四条 付款方式
4.按本合同第六条约定验收合格后3个工作日内，甲方向乙方支付本合同工程款尾款5%，即人民币__________元。
第五条 工程期限:
本工程总工期约为____天。在工程施工后期，提前开展验收工作。工期自双方签订合同，乙方收到工程备料款之日起开始计算。暂定本工程完成时间为________年________月________日。
第六条 双方权利与义务：
(一)甲方权利与义务
1.甲方应按时支付工程款。
2.甲方负责对乙方所提供的有关资料、图纸、工艺要求进行审核。
3.甲方要积极配合乙方协调与业主单位的关系，保证安装工程的顺利进行。
4.甲方负责协调业主提供永久电源接驳点，并将永久电源引到废气治理所指定的电控箱的上端(供电点位置距离系统不得超过20米)。
5.甲方指派_______为工程联系人，负责工程相关事务的联系。
6.甲方有权对施工过程中的技术、质量、安全和工程进度等方面进行监督和检查，乙方须予以配合。乙方未按甲方要求的技术、质量和工期施工的，甲方有权要求乙方限期改正，乙方逾期拒不改正的，甲方有权终止合同。合同终止后，乙方须在两天内撤出工地。乙方已完成工程量的工程款按合同约定工程款的70%进行结算，剩余30%的工程款作为乙方支付给甲方的违约金，甲方无需再支付给乙方。
(二)乙方权利与义务
1.按照上述确定的承包范围，本工程由乙方承包，乙方不得分包或转包。乙方采用包工、包料、包工期和包合同造价的施工承包方式。如因甲方要求变更设计造成工程量增加及甲方要求在本项目外增加工程应另行互相协商定价，并按增加的工程量计算需增加的工程款。除上述情况外，乙方不得要求增加工程款。
2.乙方应根据施工现场情况，在开始正式施工之前，出具现场施工设计图纸给甲方，在甲方审核通过之后严格按照图纸施工。
3.乙方应根据甲方委托的工程施工范围及工程内容组织工程施工工作。
4.乙方要坚持保证质量、安全第一的原则，认真进行施工管理，并要努力协调好与其他相关方的关系，保证工程按时保质完工。
5.乙方应提供材料、设备入场的送货单、出厂合格证、质量检验报告等相关资料，乙方应根据甲方或业主的需要及时提供全面的技术支持。在运输、中转或安装过程中造成材料、设备损坏的，由乙方负责及时维修或更换，费用由乙方承担。
6.乙方负责工程所需机械设备、管理人员、施工人员等的配置，乙方派至甲方项目工地的主要技术人员应是具有相应从业资格、技术过硬、熟练、经验丰富的人员;乙方必须独自承担其所属人员的食宿、工资、保险、福利、差旅等费用，乙方须加强对其员工的安全教育和管理并对其员工的安全负责。
7.乙方应在进场前向甲方提交进场的现场管理人员和施工人员的名册，全体施工人员必须接受甲方的管理规定并听从甲方的管理指令，乙方必须在甲方允许的作业范围内作业，不得随意乱走动。
8.乙方及其工作人员在现场必须遵守安全生产的相关规定和业主方的管理制度，切实做好防火安全及消防工作，设置必要的消防设施，承担相应的安全责任;遵守安全操作规程，设置必要的安全防护措施及警示标志，避免在工程施工中出现安全事故和违法犯罪行为。
9.乙方必须对施工人员的行为进行管理，按照国家规定和项目所在地有关部门的要求做到安全、文明施工，因乙方原因导致安全事故、人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任。因此给甲方造成损失的，乙方须对甲方承担赔偿责任，甲方有权在支付给乙方的工程款中直接扣除赔偿款，乙方工程款不足弥补甲方损失的，乙方须在甲方规定的时间内补齐不足部分。
10.乙方负责及时做好工程安装过程的质量检查记录，各种工程技术、验收相关资料应真实、准确、完整。
11.乙方必须依法用工，为工人购买社保或商业保险，配备必备的劳保用品，及时支付工人薪酬。
12.乙方在施工过程中，应该保证施工区的卫生，每天施工完成后必须清理干净施工现场残留的废弃物，其他用具必须摆放整齐。
13.乙方本人为工程施工管理联系人，负责本工程相关事宜的联系。
14.乙方保证履行本合同不侵犯任何第三方的权利。
15.乙方对接触到的关于甲方的信息以及本合同的内容负有保密义务，保密义务不因合同的终止或解除而免除。
第七条 验收
验收工作包含：工程竣工验收及项目环保验收两方面。当以下两点验收都通过时，方能视为本合同验收合格。
1.竣工验收以国家颁布的竣工验收规范、质量检验标准、设备材料清单以及本合同规定的工程内容为依据，甲方可以自行验收，也有权利委托有资质的第三方进行验收。甲方应在收到乙方正式提出竣工验收申请之日起十日内安排验收，若甲方接到乙方申请超过十五日没有提出异议，即视为甲方验收通过。
2.环保验收以项目环评批复要求或一企一策综合整治方案为依据，保质保量完成并正常有效运行视为验收合格。
第八条 保修期和责任界定
1.工程保修按^v^有关规定执行，保修期为一年，自甲方对工程竣工验收合格之日起计。保修期间在正常使用情况下出现工程设施和设备损坏，乙方需提供维修。
2.工程竣工验收后，甲方在使用过程中，工程设施和设备正常的损耗，不属于乙方的工程保修范围;工程设施、设备使用中，由于非正常原因(如违章作业、超负荷运行)所造成的工程设施和设备损坏，不属于乙方保修范围。
3.工程保修期结束后，乙方仍有义务为甲方提供维修服务。合同竣工3年内，如果需要乙方养护或更换风机设备、电控元件、机械式压力表等配件，配件的费用按合同附件的报价单执行，运输安装费根据附件的报价单按比例收取。
第九条 违约责任
甲乙双方必须按时、全面地履行本合同所规定的义务，否则，违约方应向另一方赔偿由此而造成的相关损失。
第十条 争议解决
因履行本合同产生的争议，双方应友好协商解决。如不能协商解决，因本合同引起的或与本合同有关的争议，应当提交武汉仲裁委员会，按申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
第十一条 其它条款
1.本合同一式贰份，双方各持壹份，自签订之日起生效，在本合同约定的工程内容通过验收合格并且双方结清款项后终止。
2.双方可根据具体情况并结合有关规定另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同的其他未约定事项，均按照《^v^民法典》等相关法律、法规的规定执行。
纯人工安装合同篇八
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《^v^民法典》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称： 型广告塔n座
2、工程地点：
二、工程内容：
1、依据甲乙双方确认的______施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍______漆(______色)，工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《______》型广告塔n座。
2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装.面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。
三、承包方式和造价：
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.
四、工程价款支付、结算方式：
纯人工安装合同篇九
出租单位： (以下简称甲方) 承租单位： (以下简称乙方)
根据《_合同法》及有关规定，为了明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致，签订合同。
一、出租设备名称：
二、规格、型号：
三、数量： 高度：
四、设备使用地点： 名称：
五、租赁时间： 年 月 日(以实际使用时间为准)
六、租赁价格及付款方式：
1、塔吊的进出场安装费按元包干。(费用包括：检测费、地角螺栓、运输费、吊装、工资)。
2、塔吊租赁费按月计算，月租费为元包干。不足叁个月按叁个月计算，超出叁个月按日历天数计算，操作人员(司机)按元/月。以上费用均不含税金额。
3、机械按月办理结算单。每使用一个月后乙方应及时支付该月租金元给甲方，月清月结，租赁费支付不得拖欠，延期最多不超过五天。
4、因乙方原因造成一个月以上的停机，停机时间租金甲方按每月租赁费的60%收取滞停台班费，即元/月，固定设备中途不报停，竣工报停以双方认可的报告为依据，从乙方申请开工日直至报停日止。
5、设备退场前，乙方应付清所有款项。否则甲方可以拒绝停报或退场，并仍按正常租赁费用收取。
6、基础制作、异形附着及预埋的增加部分，由乙方承担。
七、租赁费日期计算方法：
甲方设备安装调试后，正常使用之日为设备租赁费起算起算日;乙方正式通知甲方设备停止使用，且满足拆除条件，均双方认可为终止日。
八、甲方责任：
1、甲方派有证操作人员操作设备，操作人员不得无故拒绝乙方使用要求。
2、塔吊每月不得低于28个工作日(每天工作24小时)。
3、操作指挥人员必须24小时待命作业，考虑24小时连续作业。为我公司司机的稳定，工作的灵活性，裁减人员只能考虑裁减指挥。
4、甲方负责提供机械基础图纸。
5、甲方及时负责设备在使用过程中的日常维护保养工作。
6、白天有效工作时间中小修超过4小时，则不收取当日租金;大修如果超过2天则扣除当月租金(主电机除外)，但不负责间接损失。
7、甲方提供能正常通话的对讲机2台、吊盆3个、料斗2个、吊绳3付及配电箱至塔吊的电缆。
8、负责塔吊安拆方案编制工作及有关资料。
九、乙方责任：
1、负责配合甲方塔吊安装前的申请报告工作。
2、负责甲方操作人员食宿费用。
3、提供甲方进出场条件，如设备专线电源至机械底座，照明、道路平整畅通等所耗电费;并保证机械工作所需电压，因电压不稳导致烧坏电机，损失由乙方负责。
4、根据甲方提供的基础图纸，结合现场进行核算后方可施工，并提供相应的地质资料及竣工资料给甲方存档，由于建设方的图纸变更或施工原因造成不能用16t吊车正常装拆机械，所超出的费用承租方负责。
5、塔吊使用及停机期间，乙方应协助甲方做好机械及各附件的保卫工作。
6、乙方应负责附墙时搭设防护及上塔的安全通道。
7、顶升、附墙、维修保养应合理安排正常工作时间。
十、安全事故：
1、特别声明在塔吊安装前必须买好保险，否则一切安全事故由甲方负责。
2、因甲方设备发现故障而不及时处理和操作人员违章作业，所造成的安全事故由甲方负责，因乙方违章指挥作业或乙方委派的操作人员指挥失误及与机械操作无关人员等引起的安全事故，由乙方负责。
2、因自然灾害等不可抗拒的因素造成的事故，根据《合同法》规定协商解决。
十一、未尽事宜，双方协商解决
十二、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。
十三、合同签订之日起10日内未安地脚螺丝或20日内未安装塔吊，本合同自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日