当前位置:首页>工作计划>2023年民事诉讼再审申请书范文(15篇)

2023年民事诉讼再审申请书范文(15篇)

时间:2023-10-29 14:57:53 作者:书香墨 2023年民事诉讼再审申请书范文(15篇)

在申请加入社团或组织时,一份出色的申请信能够让你脱颖而出。在下面列举的申请书范文中,你可以了解到一些成功申请者的思路和写作风格。

民事诉讼再审的申请书

再审申请人:xx市xxxx有限公司。住所地:xx省xxx工业园。联系电话:xxxx-xxxxxxx。邮寄地址:xx省xxx镇工业园。

法定代表人:龚和平,董事长。

再审被申请人:黄冈市天然药业有限公司。住所地:xx省xxx镇xx大道。联系电话:xxxx-xxxxxxx。邮寄地址:湖北省罗田县三里畈镇沿河大道。

法定代表人:李汉生,董事长。

再审申请事由:再审申请人xx市xxxx有限公司与被申请人黄冈市天然药业有限公司因产品质量纠纷一案,不服湖北省罗田县人民法院于20xx年6月2日作出的(20xx)罗民二初字第009号民事判决书、不服黄冈市中级人民法院于20xx年12月22日作出的(20xx)黄民二终字第101号民事判决、不服黄冈市中级人民法院于20xx年8月30日作出的(20xx)鄂黄冈中监一民再终字第00056号民事判决,依照《民事诉讼法》第179条第1款第2项“原判决认定的基本事实缺乏证据证明”、第6项“原判决适用法律确有错误”之规定,现依法提出再审申请。

再审诉讼请求:

2、驳回被申请人的诉讼请求;。

3、一审、二审、再审诉讼等费用由再审被申请人承担。

事实和理由:

一、原审及再审判决认定事实不清。

1、原二审及再审判决依据被申请人20xx年1月5日委托鉴定结论作为认定诉争电解银催化剂纯度达不到双方约定标准,明显存在认定事实错误。

申请人与被申请人对争议达成协议时间为20xx年1月7日,被申请人提交的20xx年1月5日的鉴定显然与本案不具有关联性,无法作为认定本案事实的依据。再审判决认定“被申请人依照协议约定委托检验”(再审判决第7页第6行),明显认定事实错误。

原一、二审及再审判决认定,被申请人黄冈市天然药业有限公司委托中国科学院上海微系统与信息技术研究所对申请人生产的电解银进行纯度鉴定;但是被申请人提供的该证据显示委托人系上海显武有色冶金矿产有限公司、空军武汉设备研制中心,委托人并非被申请人,亦非原一、二审及再审法院。其真实性与合法性值得商榷,且与本案不具有关联性。原一、二审判决对该证据的采信导致了对该案事实认定的错误。

2、根据《产品质量法》第19条的规定,产品质量检验机构必须具有相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。申请人提供的上海市质量技术监督局出具的沪质技监(公开)20xx第173号政府信息公开申请答复书,充分证明被申请人委托的中国科学院上海微系统与信息技术研究所不具备检验资格,其检验报告不能作为证据使用。

3、再审判决认为申请人20xx年4月29日委托鉴定的检验报告所依据的检材数量与双方封样数量不符(再审判决第6页第11行),系认定事实错误。双方20xx年1月7日达成的协议,并未对封样数量进行约定,也未对检验数量进行约定。申请人提供的检验报告系双方封样催化剂,足以证明争议催化剂达到双方约定标准。

二、原审及再审判决适用法律错误。

1、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干问题的规定》第28条“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论,另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的,人民法院应予准许”的规定,原审及再审法院对于申请人提出的重新鉴定申请不予准许,违反了上述法律的规定。

2、再审判决认定申请人“在二审申请重新鉴定并未在举证期限内以书面形式提出,且无法提供与该案有关联性的电解银材质,该申请不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条的有关规定”。上述法律并未规定必须以书面形式提出重新鉴定申请,原一、二审法院也未要求申请人限期提出书面申请,未通知申请人交纳鉴定费,亦未通知申请人提供与本案有关联性的电解银材质。申请人一直保存着封样的争议电解银,不存在无法提供的情况。

3、再审判决认为申请人提交三组证据,未在一审举证期间届满前提供,不属于新证据,认定事实及适用法律均错误。

申请人提供的上海市质量技术监督局出具的沪质技监(公开)20xx第173号政府信息公开申请答复书,出具时间为20xx年5月25日,符合法律规定的新证据范畴。

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》四十三条第二款规定,当事人经人民法院准许延期举证,但因客观原因未能在准许的期限内提供,且不审理该证据可能导致裁判明显不公的,其提供的证据可视为新的证据。申请人提供的证据足以影响案件能否公正判决,应当认定为新证据。

4、原审法院判令申请人赔偿被申请的财产损失104万元是严重错误的。

本案被申请人未提供证据证明其在生产过程中出现不合格产品的具体情况,亦无有效证据证明申请人电解银催化剂未达到双方约定标准,更无证据证明两者之间有因果关系;且被申请人提供的湖北罗田兴华联合会计师事务所的鉴证报告,系单方委托单方提供数据材料形成。鉴证报告第四项中明确说明:“本次审核验证所依据的资料的真实性由贵公司提供,因资料不实引起的一切责任由贵公司负责。”以上说明鉴证报告所依据的材料是由被申请人单独提供,其真实性也由被申请人单独保证,严重缺乏其客观性、真实性和合法性,根本不能作为认定案件事实的依据。因此,原审法院所谓“罗田兴华联合会计师事务所系依法成立的会计师事务所,具有办理司法会计和司法评估鉴定、出具司法会计和司法评估鉴定报告的资格”即得出只要其作出的鉴定就是真实的.、客观的、合法的,显然不符合逻辑。原审法院仅凭此证据判令申请人赔偿被申请人财产损失104万元是严重不客观、不公正的!

三、申请人提交的证据充分证明了申请人的催化剂符合与被申请人约定的纯度为99。994%,不存在质量问题。

申请人依据与被申请人于20xx年1月7日签订的协议书,将封样的催化剂委托化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心进行检验,该检验中心出具的“检验报告”显示申请人生产的催化剂纯度达到99。9998%。

申请人提交的在山东省临沂市备案的“行业标准”,充分证明了申请人生产的催化剂质量在同行业中处于领先地位,并已经制定了行业标准,并经山东省质量技术监督局登记。

综上所述,原一、二审及再审法院的判决认定事实不清,证据不足,且适用法律错误,以致做出了错误的判决。因此请求贵院依法重新查明事实,撤销原一、二审及再审判决,并改判驳回被申请人的诉讼请求,保护申请人的合法权益。

此致

敬礼!

湖北省高级人民法院。

申请人:xx省xx市xxxx有限公司。

20xx年x月xx日。

申请民事诉讼再审的申请书

2、改判支持朱黎宾要求宝冶公司承担工伤继续治疗费至工伤医疗终结。

(一)、原审故意回避重要事实,隐瞒真相,申请人有证据足以推翻原判决所谓“查明事实”。

(2)、朱黎宾主张的护理费、伙食补助费、交通费是指在高压氧舱康复治疗期间所产生的那部分,并不包括在双方曾经协议过的手术住院范围之内,并不重复,而是未达成协议的部分。(有可计算的住院日期及代理人朱连琴在协议书签名时特别注明上可以查证),原审故意混淆。

(4)、宝冶公司于2008年3月20日决定2008年3月7日起第二次退工并终止劳动合同,然而一次性就业补助金和医疗补助金是在2008年9月12日付给朱黎宾,且未经协商一致。原审故意隐瞒,(证据有经济补偿协议书,终止劳动合同给付一次性补助金在内的建行存款凭条)。

(5)、朱黎宾至今仍在工伤医疗期间,一次性医疗补助费不是朱黎宾自愿接受的,未经协商一致,未经签收,(证据有疾病证明单,未经签字的经济补偿协议书),原审视而不见,听而不闻。

(二)、原审在认定上脱离事实,颠倒是非,规避法律,混淆责任。

(2)、原审隐瞒了“协议书”上朱黎宾代理人朱连琴所签“高压氧没提供”的特别注明和按实际时日可以推算得出高压氧舱治疗阶段所产生的护理费、伙食补贴费、交通费并不包括在协议范围之内的.事实。原审混称“协议履行完毕”,而不支持朱黎宾主张在高压氧舱治疗期间应得的护理费、伙食费和交通费,显属偏袒不公。

(4)、朱黎宾主张的“劳动关系终止”后发生的工伤医疗费用,理由有六:其一,是宝冶公司在朱黎宾工伤复发确需治疗的事实发生后不予和不让申报工伤复发认定手续。其二,是在“劳动关系终止”时给付一次性医疗补助金未经协商一致。

申请民事诉讼再审的申请书

原审法院及已生效判决书案号:一审宝山区人民法院宝民一(民)初字第2632号;二审上海市第二中级人民法院()沪二中民三(民)终字第498号;申请裁定书上海市高级人民法院(2010)沪高民一(民)申字第872号。

申请民事诉讼再审的申请书

申请人:住所地:法定代表人:

申请事项:

申请撤回京仲案字第号仲裁案。

事实与理由:

申请人于__年__月__日向贵委提交与被申请人公司的仲裁申请书,业经贵委立案受理。现申请人与被申请人已达成和解,特申请撤回()京仲案字第号仲裁。

此致北京仲裁委员会

申请人:

__年__月__日。

申请民事诉讼再审的申请书

原审法院及已生效判决书案号:一审宝山区人民法院(2009)宝民一(民)初字第2632号;二审上海市第二中级人民法院(2010)沪二中民三(民)终字第498号;申请裁定书上海市高级人民法院(2010)沪高民一(民)申字第872号。

原审(一审、二审)法院及上海市高级人民法院认定事实不清,适用法律错误,判决不公。申请人不服原审判决,依据《民诉法》第一百七十九条第一款第(一)项及第(六)项之规定,申请再审。

申请民事诉讼再审的申请书

申请人:________,男,基本情况详见一审判决书。

再审代理律师:____律师事务________广律师。

申请人因不服某某县人民法院(20____)某刑初字第185号刑事判决书,现依据刑事诉讼法之规定,提出再审申请。

申请事项:

1、撤销(20____)某刑初字第185号刑事判决。

2、对该案立案再审,并依法宣告申请人无罪。

3、如不予立案,或受理后驳回申请,望法定期限内出具相关手续。

事实与理由。

贪腐罪(刑法第382条),是指国家工作人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

本罪的主体必须是国家工作人员且利用职务之便侵吞公共财物,本罪侵犯的客体是公共财物所有权,本案中某某虽系国家工作人员,但因涉案土地使用权不属于某某所在单位(某某镇供种站)所有,故某某不存在利用职务之便的行为,同时本案涉案土地使用权不属于“公共财物”,系个人合法财产。

为此,申请人与某某不存在共同犯罪的问题,申请人认为自己不构成贪腐罪,具体理如下:

一、一审关于涉案土地的权属认定错误,并基于此错误的认定某某存在利用职务之便。

首先、(20____)某刑初字第185号刑事判决书认定涉案土地归供种所有证据除土地使用证外均系可变证据的言词证据,而土地使用证将钱店供种站与钱店农技站的土地使用权办理在了一个土地证之上,仅从土地使证上难以区分本案涉案土地使用权是否属于钱店供种所有,一审判决在未调取土地使用权登记档案的情况下,直接认定涉案土地归钱店供种站所有明显不妥,且有悖“以事实为根据”的刑事司法精神。

(20____)某刑初字第185号刑事判决书作出并生效后,申请人便向郸城法院提出了申诉,郸城法院经审查后驳回了申请人的申诉,其主要理由是“仅凭某某镇政府的两份证明不足以证明该案的土归你所有,本案原审时认定的该涉案4间地皮及房屋的所有权和使用权归钱店供种站的事实无误”,申请人在接到某某县人民法院驳回申诉通知书后,向某某县国土资源局申请调取了涉案土地的档案并进行复印,通过档案的查询可以确定涉案土地使用不归某某县钱店供种站所有权,而是归某某县某某镇农技站所有,这充分证明了原审判决在认定的土地权属上存在严重的错误。

其次、某某系某某县某某镇供种站的工作人员这一点是客观真实的,但是涉案土地的权属于不属于某某县某某镇供种站而属于某某县某某镇农技站,某某不属于某某县某某镇农技站的'工作人员,即处理涉案土地及房屋某某不存在利用职务之便,而利用职务之便是构成贪腐罪的法定要件,据此,申请人认为某某的行为不构成贪腐罪,申请人更不属于贪腐罪的共犯。

二、涉案土地使用权不属于“公共财物”,申请人与某某对涉案土地具有合法处分权,

某某镇政府于20____年6月16日将包括涉案土地在内的钱店钱农技站的六间门面房的地皮以物抵债的形式冲抵了镇政府欠申请人的6000元本息。

即自20____年6月16日起申请人便取得了包括涉案土地在内的某某镇农技站的土地使用权,这是钱店钱政府的决定且加盖有某某镇政府的印章。

(20____)某刑初字第185号刑事判决书认定认定涉案土地使用权归钱店供种店所有,而钱店供种属于某某县农业局的二级机构,镇政府无权处分,据此认定某某利用职务之便侵吞公共财物而构成贪腐罪,并以认定申请人属于某某贪腐犯罪的共同犯罪。

但申请人获释后通过某某县国土资源局查询档案证明了涉案土地不属于钱店供种站而属于钱店农技站,而钱店农技站属于某某镇政府的二级机构,这此充分证明20____年6月16日某某镇政府以物抵债的正确性与合法性,同时更证明了申请人拥有涉案土地的使用权,并具有合法的受益与处分权(包括占有、使用与受益)。

申请人获得使用权后又以物抵债的形式通过口头协商将土地使用权抵给了某某,即申请人与某某均具有处分权,且处分权的来源系镇政府的以物抵债。

刑法中所指的公共财产,是指下列财产:(1)、国有财产;(2)劳动群众集体所有的财产;(3)用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产;(4)国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或运输中的私人财产,以公共财产论。

对照《刑法》关于公共财产的规定,申请认为自20____年6月16日某某镇政府将涉案土地使用权以物抵债的形式抵给申请人之后,涉案土地的使用权便归申请人所有,属于申请人个人的合法财产,因而不属于《刑法》规定的公共财产。

申请人将属于自己的合法财产同样以物抵债的形式抵给了某某,某某同样具有合法的占有、使用、受益权,某某处置个人财产的行为不构成犯罪,申请人的不属于贪腐犯罪的共犯。

以上意见,望审查时充分考虑并采纳。

此致

周口市中级人民法院。

申请人:________。

____年____月____日。

被申请人(原审被告):梁xx,男,1969年8月出生,壮族,农民,住**县**乡**村**。

申请人因人身损害赔偿一案,不服**县人民法院(20**)田民一初字第355号民事调解书,申请再审。

人在帮工过程中从二楼摔下来,造成右股骨颈骨折。

事后,被申请人并未及时将申请人送往医院治疗,而是将其送到定安私人诊所用草药医治。

20**年6月12日,经右江司法鉴定中心鉴定,原告的伤残等级为六级伤残。

20**年6月16日,申请人起诉至**县人民法院,要求被申请人赔偿医药费、残疾赔偿金等各种费用共计57793.87元。

法院开庭审理了此案,法院认为案发是12月30日,已过了诉讼时效,就动员申请人与被申请人调解,申请人担心超过诉讼时效,法院驳回其起诉,到时一分钱都拿不到,就与被申请人签订了调解协议,被申请人赔偿申请人各种费用5000元。

申请人认为,《最高人民法院关于民法通则的司法解释》第168条规定:“人身损害赔偿的诉讼时效期间,伤害明显的,从受伤害之日起算;伤害当时未曾发现,后经检查确诊并能证明由侵害引起的,从伤势确诊之日起算。”此条中的“受伤害之日”不能只是简单地理解为事发当天,而应理解为治疗完毕或治疗费用能够确定之日,因为人身损害赔偿不仅要有损害事实,还要有具体的赔偿数额,而要有确切损害数额就离不开医院的诊断和治疗,造成伤残的,还应有伤残鉴定才能确定赔偿数额。

因此,从该案的具体情况看,诉讼时效的起算应当从做出伤残鉴定之日起算,即从20**年6月12日起算,而不是从2012月30日起算。

此致

山东省高级人民法院。

申请人:

申请民事诉讼再审的申请书

被申诉人:__x银行股份有限公司河北省分行。

法定代表人:许__职务:行长。

住所地:__x市中山西路188号联系电话______________。

申诉人因劳动争议一案,不服__x市桥西区人民法院作出的(201)西民一初字第00号民事判决书和__x市中级人民法院做出的(____)石民六终字第0046号民事判决书,依法申请再审。

诉讼请求:

1、撤销一二审判决;。

2、依法确认被申诉人存在行政不作为,并责令其更新相关信息。

事实与理由。

一二审判决与先前已经发生法律效力的判决在认定事实上相互矛盾。

本案历经一二审,案件争议的焦点问题已经一清二楚:就是在____年4月1日后双方是否存在劳动关系。

关于这一事实的认定,人民法院已经做出朱门的判决进行了认定,

围绕这一焦点,双方均举出了证据,用人单位举出了____年4月1日终止劳动合同的公证书。劳动者举出了市中院(____)石民再终字第00041号民事判决书。按照最基本的证据规则,在双方都举出证据的情况下,需要简单比较证据的效力。显然,法院应当采纳劳动者提供的证据。

第一,从效力来看,人民法院的生效判决显然要高于其他任何证据。

第二,从时间上看,公证书形成于____年4月1日,法院判决形成于____年5月30日,显然属于对劳动关系的重新认定。

第三,从内容上看,市中院(____)石民再终字第00041号民事判决书用了六页的篇幅,不厌其烦的论述了半天,其实就是说明了桥西法院之所以启动再审程序,就是因为____年4月1日终止劳动合同的决定导致原一审判决(____年西民一初字第00468号)无法执行。此后通过启动再审程序最终支持了劳动者的要求实现劳动权益,责令用人单位提供工作岗位的请求,此时公证书已经存在,用人单位在再审的庭审意见里也做了表述,但是没有得到认定。也就是说,公证书的效力,已经得到法院的实体审理,已经被否定。

《劳动合同法》第四十八条规定,在用人单位错误解除劳动合同时,劳动者有权要求单位继续履行合同或者同意解除合同并主张赔偿金。在该案中,劳动者要求继续履行合同。既然法院判决最终支持了劳动者要求继续履行劳动合同的请求,责令用人单位继续提供21个月的工作岗位,也就必然认定了双方存在劳动关系。这好比一枚硬币的两个面,既然认定应该提供岗位,说明双方必然存在劳动关系,反之亦然。

这么简单的一个问题,连小学文化的人都能懂的问题。一二审合议庭竟然在劳动者的庭审意见和上诉状里大声疾呼下竟然无动于衷。简直不可思议。

综上所述,原判决在案件处理上站在强势的用人单位一方,偏听偏信;认定事实缺乏必要证据;推理过程逻辑混乱,以偏概全;运用法律缺乏客观公正,所作判决有悖常理,没有贯彻劳动法律法规保护弱势劳动者合法权益的立法宗旨。

这样的判决,从客观上起到了纵容用人单位继续拖欠工资和打击报复劳动者的恶劣社会影响,不利于和谐劳动关系乃至和谐社会的建设,肯请高级法院认真审查上诉人的请求理由,依法撤销一二审判决,切实维护职工的合法权益,促进社会的稳定。

此致

河北省高级人民法院。

申请人。

胡__。

申请民事诉讼再审的申请书

申请人(一审原告二审上诉人)李__,男,生于1975年8月10日,汉族,农民,住平顶山市卫东区东环路办事处吴寨村一组。

被申请人(一审被告二审被上诉人)刘__,男,1968年10月10日出生,汉族,无业,住平顶山市卫东区北环路办事处下牛村一组。

申请人因劳务合同纠纷一案,对平顶山市中级人民法院于8月16日作出的平民三终字第506号民事判决书不服,提出再审申请。

请求事项:

1、请求依法再审,纠正原一、二审不当。

2、请求依法撤销(2012)平民三终字506号民事判决。

事实理由。

一、申请人劳务增加工程量费用,一、二审法院在事实上不认定错误。

《驻马店市高新区电畅科技有限公司关于关王庙工业园钢结构厂房在拆装过程中出现工程停工问题的处理意见》第8-9页,有证据从分证明被申请人在劳务合同外所增加的工程量。申请人提供录音记录证据中显示,申请人一再要求就增加工程量部分出个手续或出个认证单,但发包方说申请人主体不对,不给出,所以没有合同直接印证,但有处理意见和录音记录间接证据相互印证这一事实,但一、二审对这两份证据置之不理,武断的认定申请人没有补签合同或劳务增加工程量合同,证据不足,不予支持。

二、由于被申请人的原因或过错造成申请人窝工、停工的经济损失,不应由申请人承担。

在施工过程中,1、因被申请人不履行自己的职责,导致经常停电的窝工的人工费和生活费损失;2、因被申请人不按期给付工人工资,导致工人停工不干人工费和生活费及申请人借钱给工人发工资的利息损失。这部分损失证据由1、工人领走工资的工资表印证;2、工人联名状佐证;3、职工考勤表佐证;4、施工记录佐证。

三、被申请人提供错误的施工图纸,导致申请人二次返工的人工费和生活费及材料费(有材料费证据清单),这部分损失一、二审均未认定,由申请人承担极不公平。

以上三项,共计造成申请人万余元实际支出损失,这是有据可查的,申请人给工人支出生活费和工资37万余元,材料费元,共计元。与一、二审认定的36万余元,相差元,为此特请求贵院站在“司法为民,有错必纠”的公正立场上,依法再审,查清事实,纠正错误,撤销二审判决,依法改判,维护再审申请人的合法权益。

此致

河南省高级人民法院。

20__年9月8日。

申请民事诉讼再审的申请书

再审申请人(原审诉讼地位):(是自然人的,应写明姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式;法人或者其他组织的,应写明单位的法定名称、住所地、法定代表人或者主要责任人的姓名、职务及联系方式)。

再审被申请人(原审诉讼地位):(列法同上)。

__×(申请人名称)因与__×(被申请人名称)__纠纷一案,不服__人民法院于×年×月×日作出的(____)__×第__号民事判决(裁定),向人民法院申请再审。

再审请求。

1、

2、

申请事由:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第×款第×项(具体内容列明)。

申请理由。

1、再审事由一:符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第×款第×项,具体理由与依据如下:

2、再审事由二:符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第×款第×项,具体理由与依据如下:

综上所述:

此致

人民法院。

申请人:自然人签名或法人公章。

×年×月×日。

申请民事诉讼再审的申请书

(一)申请再审的当事人,列为“再审申请人”。被申请方列为“被申请人”,未提出再审申请或者未被列为被申请人的原审其他当事人按照其在一审、二审中的诉讼地位依次列明,如“一审原告、二审被上诉人”。对不予受理裁定申请再审的案件,只列再审申请人。

(二)“再审申请人”、“被申请人”后的括号中按照“一审原告、反诉被告/或一审被告、反诉原告、二审上诉人/或二审被上诉人”列明当事人在一审、二审中的诉讼地位。

(三)当事人名称变化的,在名称后加括号注明原名称。

(四)当事人是自然人的,列明姓名、性别、民族、出生日期、职业、住址;自然人职业不明确的,可以不表述;外国籍或港澳台地区的自然人,应注明其国籍及所处地区。当事人是法人或者其他组织的,列明名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。

(五)当事人是自然人的,住址写为“住(具体地址)”;当事人是法人或者其他组织的,住所写为“住所地:(营业执照上载明的住所)”。

当事人住址或住所在市辖区的,写为“××省(直辖市、自治区)××市××区(具体地址)”;当事人住址或住所在市辖县、市辖县级市的,写为“××省(直辖市、自治区)××县(市)(具体地址)”,不写所在地级市(地区)。如有两个以上当事人住址相同,应当分别写明,不能用“住址同上”代替。

(六)法人或者其他组织的法定代表人或主要负责人写为“法定代表人(或负责人):×××,该公司(或厂、村委会等)董事长(或厂长、主任等职务)”。

(七)委托代理人是律师的,写为“委托代理人:×××,×××律师事务所律师”;委托代理人是同一律师事务所律师的,应当分别写明所在律师事务所。同一律师事务所的实习律师与律师共同担任委托代理人的,实习律师写为“委托代理人:×××,×××律师事务所实习律师”。委托代理人是基层法律服务工作者的,写为“委托代理人:×××,×××法律服务所法律工作者”。

法人或者其他组织的工作人员受所在单位委托代为诉讼的,写为“委托代理人:×××,该公司(或厂、村委会等)工作人员(可写明职务)”。

委托代理人是当事人的近亲属或者当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民的,写为“委托代理人:×××,性别,民族,出生日期,职业,住址”。委托代理人是当事人近亲属的,还应当在住址之后注明其与当事人的关系。

(八)诉讼地位与当事人姓名或名称、代理人姓名之间用冒号隔开。

(九)一方当事人死亡,其继承人明确表示参加诉讼的,列其继承人为当事人,但应在其后加括号注明其与原当事人的关系。

二、诉讼请求部分。

(二)请求依法改判×××;。

(三)原一、二审的诉讼费用由被申请人承担。

(一)对于申请再审的事实与理由应当进行总体概括,做到简洁、准确、全面、有逻辑地阐述,并举以相关的证据、法律依据予以辅证。

(二)申请再审的事实与理由有多个,且分为多级层次的,结构层次序数依次按照“(一)”、“1.”和“(1)”写明,应注意“(一)”和“(1)”之后不加顿号,结构层次序数中的阿拉伯数字右下用圆点,不用逗号或顿号;只有一级层次的,结构层次序数写为“(一)”、“(二)”、“(三)”;有两级层次的,写为“(一)”、“1.”;有三级层次的,写为“(一)”、“1.”、“(1)”。

(三)在表述申请再审的法律依据时应表述为“×××依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第×项的规定申请再审”。条、项的序号应用汉字注明,项的序号不加括号。

四、尾部部分。

(一)致送法院。正文的最后一行后回车另起一行,向右缩进两个汉字的距离,写“此致”,回车另起一行,顶格写“最高人民法院。”

(二)再审申请人信息。距致送的法院一行文字三个空行后另起一行,写明再审申请人全称“再审申请人:×××”,最后一个字距页面右边界两个文字的距离。再审申请人为单位的,须加盖公章并保证印模清晰可辨;再审申请人为自然人的,须签名并按手印。

(三)申请再审时间信息。在落款后另起一行,均用中文大写写明申请再审的时间,如“二0一四年十月十日”,位于“再审申请人:×××”中间的位置,与前一行的段间距为一行。

五、几点技术性要求。

(一)为避免引起歧义,申请书中不使用“原审”的表述,应当指出具体审级,如“一审法院”、“二审判决”。

(二)当事人基本情况部分用全称,其余部分用简称并与原审裁判文书中当事人的简称保持一致,不使用“再审申请人、被申请人”等代称。出现次数很少的当事人不必使用简称。

(三)第一次引用法律或司法解释的,应写明全称并注明简称,如《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法),此后使用该简称不加书名号。引用次数很少的法律或司法解释不必使用简称。

(四)引用法律法规条文,应当用汉字注明条文序号,如《中华人民共和国合同法》第六十六条。引用司法解释,司法解释条文序号使用汉字的,用汉字注明条文序号,如《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释(二)》第十条;司法解释条文序号使用阿拉伯数字的,用阿拉伯数字注明条文序号,如《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第1条。

(五)五位及五位以上的阿拉伯数字,数字应当连续写,数字中间不加空格或分节号,如123456元;尾数零多的,可以改写为以万、亿作单位的数,如100000元可以写作10万元。一个用阿拉伯数字书写的多位数不能移行。

民事诉讼申请书

内容包括1.标题:民事撤诉状2.写明申请人信息3.撤诉事项:申请人因一案,于年月日向你院提起起诉,业经你院立案受理,现因特此申请撤回起诉。请予核准。4.原在提起起诉时所附送的证据材料共件,请予发还。5.结尾此致人民法院。

在法院审理民事案件的过程中,经常会遇到案件当事人双方在庭外达成和解的情况,这个时候原告会要求撤诉,这就涉及到民事诉讼撤诉申请书的书写,了相关的范文和撤诉的条件,供您参考。

申请人:xx公司。

住所:xx路xx号。

法定代表人:xxx,职务:xx。

被申请人:xx,女,1959年9月14日出生,汉族,住xx区x街xxx室,身份证号:xxx。

请求事项。

申请撤销申请人诉被申请人占有物返还纠纷一案,案号为(2011)xx民二初字第xx号。

事实与理由。

申请人诉被申请人xx、xx占有物返还纠纷一案,贵院于2013年7月10日受理,被申请人庄严于2014年1月14日提起反诉,贵院经两次公开开庭后于2014年6月14日审理终结,案号(2014)xx民二初字第xx号。现申请人与被申请人已经达成和解协议,因自身合法权益已经得到维护,诉讼目的已经达到,申请人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》之相关规定,决定撤回起诉,请贵院予以批准。

此致

xx人民法院。

申请人:

1、原告申请撤回起诉,必须以书面或者口头方式向受诉人民法院提出内容明确的申请。申请撤诉是当事人行使处分权对自己的诉讼权利加以处分的具体体现,故需有内容明确的意思表示,才有可能产生相应的法律效果。

2、原告申请撤回起诉的目的必须正当、合法。依照处分原则的要求,当事人的处分行为必须在法律规定的范围内实施方为有效。因此,原告申请撤回起诉亦须以正当、合法为前提。也因如此,原告撤回起诉的申请并不会当然地产生撤诉的效果,而需由受诉人民法院进行审查,并在此基础上裁定是否准许原告撤回起诉。

3、原告申请撤回起诉,必须基于自己真实的意思表示。所谓基于自己真实的意思表示,是指申请撤回起诉必须是原告主动、自愿所为,而不能是被动、违心所致。因此,任何人(包括审判人员)既不得强迫或者变相强迫原告撤回起诉,也不得说服、动员原告撤回起诉。

4、原告撤回起诉的申请最迟应在受诉人民法院宣告判决前提出。不论是当庭宣判,还是定期宣判,均应如此。这样既可使原告有较为充分的斟酌时间,慎重地适时实施撤诉行为,同时又可避免因原告于宣判后再提出撤诉申请而损及受诉人民法院所作判决的严肃性和权威性。因为判决一经宣告,即便尚未发生法律效力,非经法定程序,亦不得随意撤销。

关于民事诉讼撤诉申请书,一份撤诉申请书中应包括申请人信息、请求事项、撤诉的事实与理由。法院会对该申请进行审查,如果该撤诉确实是原告的真实意愿,且撤诉的目的合法,法院会给予审批,撤销该诉讼,同时,法院会将诉讼时的相关材料进行整理归档。

民事诉讼撤诉申请书

一、现将本文书的制作要点介绍如下:

1.首部。

写明标题;申请人、被申请人的基本情况;还要写明原起诉(或上诉)案由,包括原起诉(或上诉)时间、原起诉(或上诉)案件的名称。

2.正文。

叙述撤诉要求和理由,写明提出诉讼的理由、法律依据。

3.尾部。

写明文书致送的人民法院的名称,申请人的签名及申请日期。

二、格式:

申请人:

被申请人:

原起诉(或上诉)案由:

撤诉请求与理由:

此致

人民法院。

申请人:(签名)。

三、举一范例供制作时参考:

申请人:a,女,__岁,×族,本市__局退休干部,住本市__路__楼×号。

被申请人:b,男,__岁,×族,本市__厂工人,住本市__路×号,系申请人之子。

原起诉案由:

申请人于__年__月__日对b虐待一案向贵院起诉。现请求撤诉。

撤诉请求与理由:(应祥述理由,此略。)根据我国《刑事诉讼法》的有关规定,特向贵院请求撤回起诉。请予批准。

此致

__市__区人民法院。

申请人:a。

__年__月__日。

民事诉讼申请书

财产保全申请书,又称诉讼保全申请书,在民事诉讼活动开始前,出现紧急情况或在诉讼过程中,主张权利的当事人,发现负有给付义务的一方出现或可能出现转移、出卖、隐匿、毁损财产的行为,要求人民法院对争议的财产采取查封、扣押、冻结等法律手段对争议财产采取保全强制措施时所提交的书面要求。

一、财产保全申请书写作的基本内容。

(一)标题。

可以以“申请书”、“财产保全申请书”或“诉讼保全申请书”直接作为标题。

(二)财产保全申请人和对方当事人的基本情况。

1.申请人基本情况:写明申请人的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等。法人或其他组织应写明单位名称、地址、法定代表人或主要领导的姓名及职务。

2.被申请人基本情况同申请人的基本情况相同。

(三)请求事项。

简要写明请求人民法院采取的具体保全措施。如依法冻结被申请人账户(存款)、查封其财产等。

(四)事实与理由。

这是申请要求成立的依据。应简明扼要地写明纠纷发生的原因、发展变化的过程,并写明请求财产保全的法律依据。

(五)结尾。

写明提交机关,如“此致鬃人民法院”;署名申请人(单位)名称;申请的年月日。

(六)附项。

申请人:姓名、性别、年龄、民族、职业或工作单位和职务、住所或经常居住地[法人或其他组织,应写明其名称、字号、地址;个体工商户,应写明其业主姓名、性别、年龄、民族、住所,并在其姓名之后括注“系??(字号)业主”]。法定代理人:姓名、性别(与申请人关系)、年龄、职业或工作单位和职务、住所。法定代表人或主要负责人:姓名、职务、电话。

企业性质:

工商登记核准号:

经营范围和方式:

开户银行:

账户:

委托代理人:

被申请人:姓名、性别、年龄、民族、职业或工作单位和职务、住所或经常居住地(法人或其他组织,写明其名称、地址)。

此致

鬃鬃人民法院。

附:1.书证:名称、件数;2.物证:名称、件数;3.证人:姓名、住址等。

申请人:鬃?spanlang=en-us。

鬃年鬃月鬃日。

(法人或其他组织加盖公章)。

三、

财产保全申请书例文。

申请人:中国永林建筑工程局第三公司;地址:北京市海淀区广安门大街鬃号;

法定代表人:赵鬃,职务:总经理。

被申请人:北京华远房地产开发有限公司;地址:北京市海淀区建国路鬃号;

法定代表人:朱鬃,职务:董事长。

申请人与被申请人之间因建筑工程施工合同纠纷,于2005年7月12日向你院提起诉讼。由于被申请人有转移财产的可能,特申请采取财产保全强制措施。请求目的1.立即查封被申请人银行账号,冻结账户上的存款(被申请人开户行:中国工商银行鬃分理处;账号:鬃鬃鬃鬃鬃)。

2.如果以上账户存款不足,请求扣押被申请人财产“奔驰”轿车一部(1993年款560型,黑色;车牌号:京a鬃鬃)。

事实与理由。

2005年1月17日,申请人与被申请人之间订立建筑工程施工合同,约定申请人承建被申请人发包的住宅楼一栋,工期一年,工程总造价人民币560万元,被申请人分三次将工程款给付申请人。合同订立后,申请人依约按质按期完工,该住宅楼已于2005年4月投入使用。然而,被申请人却以款项紧缺为由,曾分六次给付工程款482万元,至今仍欠申请人78万元工程款没有付清。为此,申请人向人民法院提起诉讼,请求依法判决被申请人立即给付拖欠的工程款,并赔偿因其欠款给申请人造成的经济损失。

以上事实,有申请人向人民法院提交的建筑工程施工合同、双方款项往来票据等证据材料为证。

为确保申请人诉讼请求真实,并承担因申请财产保全措施不当给被申请人造成的经济损失,中国永林建筑工程局同时向你院提出财产保全担保书,为申请人提供担保。

此致

北京海淀区人民法院。

申请人:中国永林建筑工程局第三公司2005年4月18日2.证据保全申请书。

证据保全申请书,是诉讼参与人对于犯罪、民事纠纷或行政争议的证据,在可能灭失或以后难以取得的情况下,申请国家执法机关将与案件有关的现场情况、痕迹、物品的特征和证人证言等,采取笔录、勘验、拍照、录音、录像、绘图等形式予以固定下来而提交的文书。

一、证据保全申请书写作的基本内容。

(一)首部。

首部由标题、当事人基本情况构成。

1.标题。写明“财产保全申请书”或“证据保全申请书”。2.当事人基本情况。写明申请人情况,如当事人系法人或非法人团体,则写明单位全称、地址、法人代表姓名、性别、职务等情况。如委托代理人,则写明其姓名、性别、年龄、工作单位等情况。

(二)正文。

正文包括申请事项、申请理由两部分。

1.申请事项。写明申请保全的案由和具体事项。交代清楚需采取保全措施的标的物的名称、数量。

2.申请理由。写明标的物长期放置将会发生的结果(或后果),原因应具体详细说明。必要时写明申请措施,保全措施应合理合法、切实可行。

(三)尾部。

尾部包括呈送单位、落款。

申请人:姓名、性别、年龄、民族、职业或工作单位和职务、住所或经常居住地[法人或其他组织,写明其名称或字号、地址;个体工商户,写明其业主姓名、性别、年龄、民族、住所,有字号的,在其姓名之后括注“系??(字号)业主”]。

法定代理人:姓名、性别(与申请人关系)、年龄、民族、职业或工作单位、住所。

法定代表人或主要负责人:姓名、职务、电话。

委托代理人:律师只写姓名、工作单位和职务。

此致

鬃鬃人民法院。

申请人:鬃?spanlang=en-us。

鬃年鬃月鬃日。

(法人或其他组织加盖公章)。

三、证据保全申请书例文证据保全申请书申请人:海瑞科技有限公司;

地址:沈阳市光华路?号;

电话:8745鬃鬃;

法定代表人:张鬃,男,35岁,经理;

委托代理人:李鬃,女,38岁,副经理。

被申请人:元凯股份公司;

地址:沈阳市光华路鬃号;

电话:7854鬃鬃;

法定代表人:何鬃,男,48岁,董事长。

因申请人与被申请人购销合同质量纠纷一案,申请诉讼证据保全。

申请理由。

因可以作为申请人与被申请人购销合同质量纠纷一案证据的购销合同供货样品有可能被藏匿,该证据现存放在被申请人处。为此,特申请法院对上述证据实施保全。

此致

沈阳市维北区人民法院。

申请人:海瑞科技有限公司。

法定代表人:张鬃2006年7月19日3.回避申请书。

回避申请书是在诉讼活动过程中,当事人的一方发现法庭承办此案的审判人员(包括书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人)是本案另一方当事人或者另一方当事人、诉讼代理人的近亲属,或与本案有利害关系,或与本案另一方当事人有其他关系,可能影响对案件的公正处理而向法庭递交的要求回避的文书。其内容结构为:

一、回避申请书写作的基本内容。

(一)标题。

以“回避申请书”作为标题。(二)正文。

写明申请人姓名和因何案件现由法院何审判庭审理。审判庭的何工作人员与对方当事人有何关系,可能影响审理的公证,要求回避。

(三)结尾。

申请人:姓名、性别、年龄、民族、职业或工作单位和职务、住所或常住地[法人或其他组织,写明其名称或字号、地址;个体工商户,写明其业主姓名、性别、年龄、民族、住所,并在姓名之后括注“系??(字号)业主”]。

法定代理人:姓名、性别(与申请人关系)、职业或工作单位和职务、住所。

法定代表人或主要负责人:姓名、职务、电话。

委托代理人:律师只写其姓名、工作单位和职务。

请求事项。

事实与理由。

此致

鬃鬃人民法院。

附:证据名称、件数。

申请人:鬃?spanlang=en-us。

鬃年鬃月鬃日。

(法人或其他组织加盖公章)。

三、回避申请书例文。

刘?杰诉我房产纠纷一案,现由贵院民事审判庭审判员宋?辉独任审判。我请求另换审判员承办此案。

事实与理由。

审判员宋?辉与原告刘?杰是姑表兄弟关系,常有来往。两人虽非近亲属,但是符合《民事诉讼法》第四十五条第(三)项所规定的应当回避的条件,即“与本案当事人有其他关系”。本案由其承办,有可能影响对案件的公正审理,特依法提出回避申请,请贵院换员审理,以确保判决公平。

此致

大石桥县人民法院。

附:1.证人王鬃证词原件一份;2.王鬃住永昌镇和平街鬃号。

申请人:陆鬃2006年5月28日。

管辖权异议申请书是指民事诉讼一方向法院起诉后,被告认为受诉法院不享有民事诉讼法规定的管辖权,请求受诉法院移送具有管辖权的人民法院受理的书面文书。

一、管辖权异议申请书写作的基本内容。

(一)标题。

以“管辖权异议申请书”作为标题。

(二)申请人和对方申请人的基本情况。

1.申请人基本情况:写明申请人的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等。法人或其他组织应写明单位名称、地址、法定代表人或主要领导的姓名及职务。

综合法律门户网站ba。

申请人:____。

申请人:____。

请求事项:

1.请求对申请人住房损失进行鉴定。

2.请求对申请人房屋损失原因进行鉴定。

事实及理由:

此致

____县人民法院。

申请人:____。

____年____月____日。

来源:http://ba/ws/。

法律家http://ba。

申请人:xx,男,壮族,xx年xx月xx日出生,住xxxxxx。

申请请求:

请求人民法院依法对申请人的xx遭受损坏的经济损失作物价评估司法鉴定。

事实和理由:申请人诉***财产损害赔偿纠纷一案,人民法院已经受理。为了确定被告**损坏申请人xx的经济损失,根据《民事诉讼法》的有关规定,申请人特请求人民法院依法委托司法鉴定机构对申请人的xxx遭受损坏的经济损失作物价评估司法鉴定,请批准!

此致

xxx人民法院。

申请人:

xx年xx月xx日。

申请人:xxxxx,女,汉族,19xx年12月26日出生。

住址:江苏省苏州市吴中经济开发区xxx路xx—xx号x幢xxx室;。

申请法院委托鉴定机构对申请人位于苏州市xx花园x—x—xxx的房屋装修和财产损失情况经行评估鉴定!

申请理由:

申请人诉苏州市xxxxx有限公司损害赔偿一案已由贵院立案受理,现该房屋由于苏州市xxxxxx有限公司疏于管理,导致下水管道的堵塞、水流不畅而被浸泡,屋内狼藉不堪,申请人房屋装修和财物遭受了相当大的损失。

因此,特请求贵院委托鉴定机构对申请人的房屋装修损失和财产损失情况进行鉴定,以维护当事人的合法权益。

此致

苏州市xxx区人民法院。

申请人:

日期:

民事诉讼保全申请书

请求事项。

请求贵院依法续冻被申请人在支行开设的银行账户(账号:)内存款,保全金额为1000万元。

事实与理由。

申请人与被申请人借款合同纠纷一案,贵院已立案执行,执行案号为(20xx)执一字第号。本案在执行过程中,贵院依法查封了被申请人在中国支行开设的银行账户(账号:)内存款,保护了申请人的合法权益。但由于该案尚未执行完毕,现财产保全期限即将届满,故申请人请求贵院采取保全措施,续冻被申请人在上述银行帐内的存款,金额为1000万元。

申请人:xx。

xx年xx月xx日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

民事诉讼撤诉申请书

申请人:李__,男,白族,云南省大理市人,居民,现住大理市。

被申请人:张__,男,白族,云南省大理市人,居民,现住大理市。

起诉案由:李__诉张__租赁合同纠纷。案号(__)大民初字第__x号。

申请人李__于__年二月二日向贵院起诉李__诉张__租赁合同纠纷一案,贵院已经受理,案件号为:(__)大民初字第__x号,现申请人李__和被申请人张__已经达成和解协议并执行。因自身合法权益已经得到维护,诉讼目的已经达到,申请人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第131条之规定,决定撤回起诉,请贵院予以批准。

此致

__x人民法院。

申请人:__。

申请日期:

相关范文推荐
  • 10-29 专业电力培训心得体会总结范文(16篇)
    培训心得体会可以系统性地总结培训内容,对所学知识进行归纳和整理。小编为大家整理了一些优秀的培训心得体会范文,希望能给大家提供一些启示和指导。我进入了xx供电公司
  • 10-29 2023年申请书为感(汇总13篇)
    撰写一份出色的申请书需要我们认真思考、精心准备,并且进行反复修改。参考一些成功的申请书例文,可以让我们更好地理解写作要点。xxx经理:我带着复杂的心情写这封离职
  • 10-29 实用社区以案促改工作总结(汇总17篇)
    社区工作总结的目的是为了记录经验教训,总结成功经验,为今后的工作提供参考和借鉴。以下是一些优秀的社区工作总结样例,供大家参考和借鉴,希望能对大家有所帮助。
  • 10-29 优秀不担任职务申请书(案例18篇)
    通过精心准备的更多申请书,我们可以使自己在众多申请者中脱颖而出。以下是小编为大家搜集的更多申请书范文,希望能帮助大家更好地理解和掌握写作要领。尊敬的学校领导:经
  • 10-29 实用办理印刷申请书大全(15篇)
    在撰写申请书的过程中,我们需要对目标机构或公司进行充分的了解和研究,以使申请书更有针对性和说服力。通过阅读更多申请书的范文,我们可以学习到许多写作技巧和表达方式
  • 10-29 专业干部十要十不准心得体会报告大全(17篇)
    心得体会是我们对生活和工作的思考和感悟的结晶,可以激发我们不断前行的动力。以下的心得体会范文包含了各种不同领域和主题的思考和总结。党员干部一直被视为国家机关和民
  • 10-29 优质四年级语文教学计划进度表大全(17篇)
    教学计划是教师的工作规范,它不仅涵盖了课程目标和内容,还包括了教学方法、学时分配等方面的安排。教学计划是教师为达到教学目标所制定的一种有序的活动安排,教学计划应
  • 10-29 热门学生美术课感悟与收获范文(18篇)
    范文范本是写作过程中的一个宝贵资源,它可以让我们更好地吸收和借鉴他人的优秀之处。接下来,我将为大家展示一些精选的范文范本,希望能够给大家一些启发和灵感。
  • 10-29 优秀幼儿园小班保育员家长会发言稿(模板19篇)
    在幼儿园小班的教学中,重点是培养孩子的基本生活和社交能力。小编精心为大家搜集了一些幼儿园小班总结的范文,供大家参考阅读。各位家长:你们好!首先我代表小一班的其他
  • 10-29 实用个人身体不适原因辞职报告大全(13篇)
    辞职报告是离职人与公司最后一次的沟通机会,它可以为双方的关系留下一份积极和友好的印象。掌握了正确的辞职报告写作方法,我们才能更好地表达个人的离职意向和感谢之情。